隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

裝修合同版面設(shè)計篇一

分包單位（以下簡稱丙方）：廣西___公司。

根據(jù)工程的實際需要，經(jīng)協(xié)商甲方同意乙方將“陽光世紀(jì)商業(yè)綜合樓”的外墻裝修工程分包給丙方，為了保證工程的順利完成，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗和文明施工的目標(biāo)，特制定本三方協(xié)議。明確各自的責(zé)權(quán)利，以資共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：“陽光世紀(jì)”商業(yè)綜合樓外墻裝修工程。

工程地點：南寧市___35號。

工程內(nèi)容：“陽光世紀(jì)”商業(yè)綜合樓玻璃幕墻、鋁塑板幕墻。

二、工程承包范圍和承包方式：

丙方根據(jù)甲、乙方認(rèn)可的方案以及施工圖的要求對商業(yè)綜合樓的外墻裝飾工程工包料施工。

三、結(jié)算方式：

1、甲方直接與丙方進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算方式雙方另訂協(xié)議確定。乙方給丙方在結(jié)算手續(xù)上提供便利（如為丙方的簽證及結(jié)算資料蓋章等）。

2、甲方按與丙方結(jié)算總價的5%給予乙方項目部工程配合費(fèi)及2%的工程管理費(fèi)。

3、工程的稅金含在丙方的承包價中，由丙方負(fù)責(zé)激納。項目部工程配合管理費(fèi)自身的稅金已含在配合管理費(fèi)內(nèi)，由乙方激納。

4、乙方與丙方再另訂分包合同具體確定雙方責(zé)任，不再另行增加費(fèi)用。

5、至20__月30日止陽光世紀(jì)工人生活區(qū)水、電費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)繳納，此后工人生活區(qū)的水、電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)繳納。

四、工程管理：

乙方與丙方完善分包手續(xù)，乙方對工程進(jìn)行全程跟蹤控制管理，并配合丙方施工，竣工資料由丙方負(fù)責(zé)收集、整理并提交乙方，由乙方匯總統(tǒng)一申報竣工驗收。

五、工程款支付：

1、工程款由乙方委托甲方直接撥付給丙方。需支付工程進(jìn)度款時，由丙方提出申請，乙方簽字確認(rèn)并出具支付委托書后報甲方審核。

2、甲方在給丙方撥付進(jìn)度工程款的同時，按付款額的5%付給乙方配合費(fèi)。

六、三方責(zé)任約定：

1、甲方責(zé)任：甲方根據(jù)合同的付款條約，根據(jù)工程進(jìn)度給乙方和丙方，分別撥付配合費(fèi)和工程進(jìn)度款。若甲方未能及時付款，則甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失且工期應(yīng)順延。

2、乙方責(zé)任：與丙方完善相關(guān)分包手續(xù)并備案，按分包合同履行總包的權(quán)利和義務(wù)，負(fù)責(zé)對丙方施工全過程進(jìn)行全面管理。協(xié)助配合丙方做好現(xiàn)場成品的保護(hù)、防火防盜、安全、文明施工管理工作。

3、丙方接受乙方的管理，按分包合同要求按時、按質(zhì)完成施工任務(wù)，并保證提供材料的品牌、規(guī)格、型號與樣本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的質(zhì)量保修由丙方負(fù)責(zé)，丙方在質(zhì)保期內(nèi)，工程發(fā)生質(zhì)量問題，在接到保修通知后24小時之內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行免費(fèi)維修，否則甲方有權(quán)自行維修處理并扣除相應(yīng)的質(zhì)保金。質(zhì)保期內(nèi)，因工程質(zhì)量導(dǎo)致的損失，丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，丙方應(yīng)做好安全生產(chǎn)，文明施工，保證工程的安全管理和人身安全，丙方原因造成的人身安全責(zé)任由丙方自行負(fù)責(zé)。

七、本協(xié)議履行期間有爭議時，三方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

八、本協(xié)議一式陸份，甲、乙、丙三方各執(zhí)二份，本協(xié)議自訂立之日起生效，保修期滿后，本協(xié)議告終止。

甲方：_________________________。

乙方：_________________________。

法定代表人（或委托人）：_________________________。

法定代表人（或委托人）：_________________________。

開戶銀行：_________________________。

開戶銀行：_________________________。

日期：___年___月___日

日期：___年___月___日

裝修合同版面設(shè)計篇二

_____公司(以下簡稱甲方)為統(tǒng)一和提高_(dá)__________________________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境，經(jīng)雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達(dá)成如下協(xié)議：

自協(xié)議簽定之日，甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括：

門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;。

產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;。

產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;。

店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;。

店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;。

甲方免費(fèi)為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。

自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象，并無違約情況，甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。

本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。

本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。

本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_____年_____月_____日終止。

甲方：_______________乙方：_______________。

帳號：_______________帳號：_______________。

郵編：_______________郵編：_______________。

電話：_______________電話：_______________。

傳真：_______________傳真：_______________。

裝修合同版面設(shè)計篇三

針對本工程的具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方他共同信守。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程項目及承包范圍：具體詳見《工程預(yù)算表》。

4、承包方式：_____________________________。

5、承包日期：自______年____月____日始，至______年____月____日止，工期共___天。

6、工程預(yù)算總額：人民幣__________________元整(小寫：_____________元)。

1、于簽署本合同當(dāng)日，甲方向乙方支付工程預(yù)算總額的____%工程備料款，即人民幣___________元(大寫);工程進(jìn)行至泥水工程完工后，甲方向乙方支付工程預(yù)算總額的____%工程進(jìn)度款;即人民幣___________元(大寫);工程進(jìn)行至油漆工程進(jìn)場時，甲方向乙方支付工程預(yù)算總額的____%工程進(jìn)度款;即人民幣___________元(大寫);另裝修工程余款_____%，即人民幣___________元(大寫),自雙方驗收合格進(jìn)行工程結(jié)算辦理移交手續(xù)后之日起7個自然日內(nèi)，由甲方一次性向乙方支付完畢。

2、工程進(jìn)行期間，如甲方未按合同約定時間支付進(jìn)度款，則乙方有權(quán)停工，工期順延。

3、工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，乙方有權(quán)向甲方按100元/自然天的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi)，直至甲方付清為止。

4、工程竣工辦理移交手續(xù)后，乙方交500元給甲方為保修押金，保修期限12個月,保修期滿后甲方將保修押金一次性返還給乙方。

1、該合同簽署當(dāng)日，乙方須出具裝修施工圖，甲方簽字認(rèn)可后，作為開工資料，交乙方項目經(jīng)理辦理開工手續(xù)。

2、因乙方設(shè)計方案出圖和/或改圖不及時，造成工期延誤，工期不順延;因甲方審圖和/或確認(rèn)方案不及時延誤工期，工期順延。

3、施工過程中，甲方要求修改個別設(shè)計方案的，乙方設(shè)計師須在接到通知3天內(nèi)進(jìn)行修改，并通知甲方確認(rèn)，因此而造成的工期延誤，工期順延。

4、施工過程中，因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的，乙方有權(quán)停止施工，直至甲方付清款項，乙方繼續(xù)施工，由此造成的工期延誤，工期順延。

5、因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。

6、因乙方安排組織施工不當(dāng)導(dǎo)致的工期延誤，工期不順延。

7、工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。

8、因甲方所屬的物業(yè)管理部門原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。

9、因停水、停電、臺風(fēng)等客觀原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。

10、無論何原因引起的工期變更，須由甲乙雙方對變更原因、變更時間予以協(xié)商確認(rèn)。

11、以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費(fèi);工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按50元/自然日標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi)。

施工過程中，如甲方要求增加施工項目(內(nèi)容)，甲乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》，乙方按《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》組織設(shè)計、施工。

竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方通知甲方進(jìn)行竣工工程驗收;甲方自接到工程驗收通知3日內(nèi)，須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程之工程量及工程質(zhì)量驗收;竣工工程驗收完畢，甲方對工程質(zhì)量提出整改要求的，乙方須按甲乙雙方約定的整改時間內(nèi)完成整改內(nèi)容及進(jìn)行竣工工程復(fù)驗;如甲方在約定時間內(nèi)不能及時進(jìn)行竣工工程驗收及復(fù)驗且超過3個自然日的，自3日后，甲方須按50元/天支付乙方施工場地看護(hù)費(fèi);竣工驗收完畢，甲乙雙方辦理工程移交手續(xù)。

工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個自然日內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗收合格7個自然日內(nèi)付清所有的結(jié)算款項。

1、保修服務(wù)時間：12個月,自工程竣工次日起算。

2、保修內(nèi)容及保修范圍：

(2)、乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項目因甲方使用維護(hù)不當(dāng)引起的質(zhì)量問題、乙方以包工不包料形式進(jìn)行的施工項目因材質(zhì)引起的質(zhì)量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費(fèi)、人工費(fèi)，甲方自購材料的，乙方收取人工費(fèi)。

(3)、乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護(hù)，收費(fèi)內(nèi)容為：材料費(fèi)、人工費(fèi)。

1、本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預(yù)算總額的2%向?qū)Ψ接枰再r償。

2、施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。

3、施工期間，乙方不得在施工現(xiàn)場生火或使用電爐做飯、取暖。

4、施工期間，因乙方施工操作不當(dāng)或在施工現(xiàn)場生火或使用電爐造成的一切災(zāi)害及不身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任。

5、工程未竣工移交之前，如甲方提前或擅自使用工程成品和/或甲方自購物品而造成的損壞，甲方自行承擔(dān)一切損失并承擔(dān)乙方因此導(dǎo)致的返工、誤工費(fèi)用。

6、施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進(jìn)行清潔整理。

7、由于不可抗力事件對合同履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

1、與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。

2、本合同一式二份，雙方執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守。

3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

裝修合同版面設(shè)計篇四

委托方(以下簡稱甲方)：

地址：

承包方(以下簡稱乙方)：

法定代表人。

地址：

甲方因業(yè)務(wù)推廣之需，對指定位置進(jìn)行形象建設(shè)，乙方是一家具有裝修資質(zhì)的單位，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行店面裝潢，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本協(xié)議。

第一條、工程內(nèi)容及合同金額：

1．門頭工藝要求：鋼架采用鍍鋅方管或角鐵，報價元/平方。

2.彩鋼門頭預(yù)計數(shù)量。

3.合同預(yù)算金額：

本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（大寫）。

本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（小寫）。

第二條甲方權(quán)利義務(wù)。

2本協(xié)議期內(nèi)，甲方有權(quán)對乙方的施工進(jìn)行隨時抽查監(jiān)控。在抽查監(jiān)控中有發(fā)現(xiàn)不符合本協(xié)議相關(guān)規(guī)范的，甲方有權(quán)要求乙方即時返工并全額承擔(dān)返工費(fèi)用。

3.甲方須按約定及時支付相關(guān)工程費(fèi)用。

第三條乙方權(quán)利義務(wù)。

1.乙方有權(quán)在本協(xié)議約定情況下要求甲方支付相應(yīng)工程款項；

帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系；

5.乙方應(yīng)施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改各種設(shè)備管線；

6.乙方在裝修改造過程中對店面中及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費(fèi)用。

7.工程竣工未移交甲方之前，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)，在此過程中造成的工程損壞，由乙方負(fù)責(zé)。

8.裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運(yùn)等各項費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

9.乙方應(yīng)對甲方提供的資料進(jìn)行保密，如未經(jīng)甲方同意泄露或提供給第三方，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的損失。

第四條、付款方式：

經(jīng)驗收合格后，乙方提供此批戶外廣告的普通發(fā)票給予甲方，甲方應(yīng)在收到發(fā)票以后60個工作日內(nèi)一次性付款給乙方，如因乙方原因?qū)е录追綋p失的，甲方有權(quán)抵扣應(yīng)付款項。

（備注：合格標(biāo)準(zhǔn)為：所用材料、品牌、厚度、型號、工藝流程，做出后的形象效果與設(shè)計樣板一致，且無質(zhì)量問題即為合格。）。

第五條質(zhì)量保證。

1.本工程門頭類保修期為一年，自批次驗收并最終認(rèn)定為合格之日算起；

第六條有關(guān)安全生產(chǎn)、防火及消防審批項目的約定。

2.甲乙雙方應(yīng)簽訂本協(xié)議附件五《施工安全協(xié)議》，并遵守相關(guān)約定。

3、因資料審核備案的要求：

（2）門頭施工過程中內(nèi)部隱藏工程相關(guān)照片，如彩鋼門頭基礎(chǔ)鋼架、鋁塑門頭基礎(chǔ)鋼架結(jié)構(gòu)以驗證其工藝是否達(dá)標(biāo)。

（3）施工完畢后的竣工門面全景照片，需將兩側(cè)相鄰的門面攝入畫面。

第七條違約責(zé)任。

1.甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵循本協(xié)議約定，任意一方違反本協(xié)議約定需承擔(dān)違約責(zé)任。

2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，按時向乙方支付相關(guān)的工程款。

3.乙方如未按約定提供相關(guān)審核資料，導(dǎo)致不能判定制作情況的，甲方有權(quán)利拒絕支付相應(yīng)價款，并有權(quán)解除本協(xié)議。

4.如乙方裝修不合格或存在安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方賠償相應(yīng)損失，如經(jīng)乙方返工后還不合格，甲方有權(quán)終止履行本協(xié)議并要求乙方支付相當(dāng)于本批次單體店工程款總額20%的違約金。

6.質(zhì)保期間產(chǎn)生的因材料或裝修不合格導(dǎo)致的損失由乙方承擔(dān)，且因此受到相關(guān)機(jī)關(guān)查處的，乙方應(yīng)妥善處理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7.乙方應(yīng)具有本協(xié)議約定該項的相關(guān)資質(zhì)（裝修、廣告等），如因其資質(zhì)或服務(wù)不符合導(dǎo)致甲方損失的，乙方承擔(dān)一切后果。

8.乙方應(yīng)在甲方確認(rèn)的工程建設(shè)時間年月日至年月日內(nèi)完成最后一批戶外廣告建設(shè)施工，如未按時交付，乙方應(yīng)該按每日支付200元違約金。

第八條爭議或糾紛處理。

2.不可抗力因素等原因造成協(xié)議無法履行，甲乙雙方應(yīng)就本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商；

3.本協(xié)議履行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條附則。

1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后，任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十一條其他未盡事宜。

甲方：乙方：

代理人：（簽字）代理人：（簽字）。

電話：電話：

地址：地址：

簽訂日期：年月日

篇七：裝修承包單項單價表。

安寧別墅。

搬運(yùn)費(fèi)總造價2%垃圾清運(yùn)費(fèi)總造價2%備注：以實際工程量驗收。

發(fā)包人簽字：承包人簽字。

裝修合同版面設(shè)計篇五

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）：?？谟铌柗浪b飾工程*限公

按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

１．１ 工程名稱： 防水補(bǔ)漏維修施工程

１．２ 工程地點：

１．３ 承包范圍：衛(wèi)生間

１．４ 承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。

１．５ 工期：本工程自20xx年 月

日開工，于年月日竣工。

１．６ 工程質(zhì)量：乙方應(yīng)確保甲方衛(wèi)生間防水工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格參照海南防水工程新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達(dá)到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。

１．７ 工程造價：衛(wèi)生間防水每平方30元，結(jié)算時按實際面積結(jié)算。

第二條 甲方工作

2。1應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達(dá)到防水施工標(biāo)準(zhǔn)提交乙方施工。

2。2應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

2。3甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。

第三條 乙方工作

3．1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。

3．2 指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

3．3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3．4 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

3．5 應(yīng)嚴(yán)格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，并對工程保修五年。五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負(fù)責(zé)。（包括對于樓下造成的損失）

第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

代表人：代表人：

單位地址：單位地址：

電話：電話：

年月日 年月日

裝修合同版面設(shè)計篇六

單位名稱：_________。

住址：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

郵政編碼：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

乙方(承包方)：_________。

資質(zhì)證書號：

法定住址：_________。

法定代表人：_________。

職務(wù)：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

郵政編碼：_________。

聯(lián)系人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

1.1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。

2.2乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償損失。

2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者，應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)登記備案，實行“登記注冊、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。

2.4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

4.3施工圖紙雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

年月日年月日。

裝修合同版面設(shè)計篇七

甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：

第一條

甲乙雙方自愿合作經(jīng)營塑膠和金屬油漆項目， 總投資為 20 萬元， 甲方以人民幣方式出資 15 萬元， 乙方以人民幣出資 5 萬元及技術(shù)和客戶資源。

第二條

本合伙依法組成合伙企業(yè)，在合伙期間合伙人出資的為共有財產(chǎn)，不得隨意分割。合伙終至后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

第三條

本合伙企業(yè)經(jīng)營期限為三年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關(guān) 手續(xù)。

第四條

雙方共同經(jīng)營，合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)所產(chǎn)生的收益歸全體合伙人，所產(chǎn)生的虧損或者民事責(zé)任由 全體合伙人。

第五條

企業(yè)固定資產(chǎn)和盈余按照取得的銷售凈利潤的甲方 60%、乙方 40%的比例分配。

第六條

企業(yè)債務(wù)按照甲方 60%、乙方 40%比例負(fù)擔(dān)。任何一方對外償還債務(wù)后，另一方應(yīng)當(dāng)按比例在十 日內(nèi)向?qū)Ψ角鍍斪约贺?fù)擔(dān)的部分。

第七條

每年項目產(chǎn)品總銷售利潤的百分之十進(jìn)行固定投入。銷售利潤分紅，一年結(jié)算 。

第八條

本協(xié)議未盡事宜，雙方可以補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有同等效力。

第九條

本協(xié)議一式貳份，合伙人各一份。本協(xié)議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。

第十條

自協(xié)議簽訂之日起，乙方需要負(fù)責(zé)技術(shù)和市場開發(fā)及售后跟進(jìn)，甲方負(fù)責(zé)管理及日常事務(wù)。

第十一條

第十二條 爭議處理

1、對于執(zhí)行本合同發(fā)生的與本合同有關(guān)的爭議應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決;

第十三條

本協(xié)議到期后，雙方均未提出終止協(xié)議要求的，視作均同意繼續(xù)合作，本協(xié)議繼續(xù)有效，如果 不再繼續(xù)合作的，退出方應(yīng)提前三個月向另一方提交退出的書面文本，并將己方的有關(guān)本合同 項目的資料及客戶資源都應(yīng)交給另一方。

第十四條 違約處理

如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行，并依法要求違約方賠償損害。

第十五條 協(xié)議解除

1、 一方合伙人有違反本合協(xié)議的，另一方有權(quán)解除合作協(xié)議

2、 合作協(xié)議期滿

3、 雙方同意終止協(xié)優(yōu)議的

甲方： (簽章) 乙方： (簽章)

地址： 地址：

合同簽訂地點：___________

合同簽訂時間：____年__月__日

裝修合同版面設(shè)計篇八

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況。

1.?裝飾施工地點：

2.?裝飾施工內(nèi)容：詳見附件。

3.?承包方式：包工包料。

4.?工期：自:?___?年___月____日開工，至___年___月_?_日竣工，工期___天。逾期竣工的按照200元人民幣每天賠償。

二、工程價款及結(jié)算的約定。

1.工程總價款：?元，大寫(人民幣)：。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可，簽訂合同之日，支付工程總造價30%?合計元。

(2)第二次竣工驗收當(dāng)天?支付工程總造價70%?合計_________元。

(4)工程質(zhì)量保修期1年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關(guān)于材料供應(yīng)與裝修過程的約定。

1、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如乙方提供的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，由此造成工程損失的，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

2、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

4、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

四、糾紛處理方式。

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

五、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：?電話：

乙方(簽章)：?電話：

簽訂地點：

簽訂日。

期：年?月?日。

附件：

一、1樓：地面、隔墻并刮白、燈、吊頂、鋪設(shè)電子屏廣告電線和開關(guān)。

二、樓梯：轉(zhuǎn)角留出電線以及開關(guān)（為做廣告牌照明）。

裝修合同版面設(shè)計篇九

對于用的業(yè)主而言，雙桿毛巾架不但外觀很漂亮，而且能夠容納更多的毛巾，比單桿毛巾架更好。而實際上，當(dāng)業(yè)主在實際使用過程中，傾向于只用外面的那道桿。因為里面的那道桿在掛毛巾的時候很不方便。本著節(jié)省為本，實用至上的觀念。單桿毛巾架比雙桿毛巾架更實用。

衛(wèi)生間裝修技巧：玻璃隔板質(zhì)量高。

玻璃的透明和光滑成為衛(wèi)生間隔板的常用裝修材料，但是衛(wèi)生間的環(huán)境很特殊，玻璃隔板的質(zhì)量一定要高，防止忽冷忽熱的情況導(dǎo)致玻璃爆炸，給家庭安全帶來隱患。而且需要注意玻璃隔板的夾子是否牢固，松動等質(zhì)量問題。

衛(wèi)生間裝修技巧：提前設(shè)計腰花和花磚。

有的衛(wèi)生間裝修喜歡在中間設(shè)置一些花磚作為裝飾，為整個衛(wèi)生間帶來生動的調(diào)皮感受。但是花線低于臺盆，或則高于臺盆就不好看。所以衛(wèi)生間的花磚和腰線一定要在尺寸測量好的情況下鋪設(shè)。瓷磚添縫劑用色粉配顏色的話先調(diào)試一點看一下，再決定用量，否則不是太淺就是太深。

衛(wèi)生間裝修技巧：大點的坡度排水好。

衛(wèi)生間的坡度大點，能夠更加方便排水。如果你用了防臭地漏或者超薄地漏，將會大大加劇排水的困難。當(dāng)然衛(wèi)生間的坡度太大會影響到美觀。業(yè)主可以通過環(huán)繞式的地磚鋪設(shè)，制造處螺旋形狀的視覺效果，同樣能夠給你的衛(wèi)生間設(shè)計帶來新的視覺亮點。

甲方：手機(jī)：

乙方：手機(jī)：

現(xiàn)甲方有新建房屋6個衛(wèi)生間(二樓3個、三樓3個)需裝修，承包給乙方裝修，經(jīng)雙方現(xiàn)場協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下。

一、乙方先將衛(wèi)生間上面的地板磚用切割機(jī)切開，將雜物清除。然后將衛(wèi)生間用單磚砌好。

二、將衛(wèi)生間內(nèi)外按原甲方已經(jīng)裝修好的衛(wèi)生間安裝好有關(guān)設(shè)施(如：便盤、下水管、地漏管等)并裝修好(6面都貼好瓷磚)。

三、裝修過程中，乙方要保證不損壞甲方已經(jīng)裝修好的一切建筑設(shè)施(要保證不損壞現(xiàn)有的門、窗、地板磚、樓梯扶手、墻壁、電線、水管等)。如有損壞從工錢中扣除一切費(fèi)用。

四、材料由甲方提供，乙方只包做工，每個衛(wèi)生間做成功的工錢是元(元/個)，共計所需材料乙方應(yīng)提前3天告知甲方，以便準(zhǔn)備好材料。

五、乙方要保證質(zhì)量，若以后出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須把問題解決好，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

六、乙方有義務(wù)協(xié)助做防漏水的師傅做好防水工程。提前2天告知甲方，以便通知做防漏水的師傅。

七、乙方有義務(wù)協(xié)助甲方和租房人做好安全和防盜工作，進(jìn)出門與租房人打聲招呼(租房人不在房屋內(nèi)，應(yīng)告知甲方，以便將門鎖好)。

八、工程完成后經(jīng)驗收合格，一次付清工錢。

九、此合同從雙方簽字之日起生效，雙方不得反悔。

甲方簽字：乙方簽字：

裝修合同版面設(shè)計篇十

聯(lián)系電話：____________________________。

承包人代表(乙方)：_________________。

聯(lián)系電話：____________________________。

合同雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》以及相關(guān)法律再結(jié)合具體情況，經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。

1、甲方將位于____市____區(qū)____小區(qū)的一件套房交由甲方裝修，總面積為____平方米。(甲方擁有對房屋的所有權(quán))。

2、開工前，甲方需要清點現(xiàn)場家具等財產(chǎn)并與乙方交底，對不能騰空的設(shè)施實行保護(hù)措施，否則對于損壞、丟失的財務(wù)乙方概不負(fù)責(zé)。

3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關(guān)設(shè)施并說明注意事項，在使用公共設(shè)施時要同鄰居等做好協(xié)調(diào)工作。

4、甲方負(fù)責(zé)擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求，否則造成不良后果由甲方承擔(dān)。

5、乙方要嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工，未經(jīng)同意不得隨意改造，否則承擔(dān)一切后果。

6、乙方要遵守室內(nèi)裝修的管理規(guī)定，不得污染環(huán)境、不得擾民。

7、乙方要認(rèn)真履行合同條約，按時保質(zhì)保量地完成任務(wù)。

8、施工過程中如果出現(xiàn)變更甲方需要及時與乙方聯(lián)系更改，其中產(chǎn)生的費(fèi)用由雙方協(xié)商。

9、總工程的費(fèi)用為____元，在工程結(jié)束后____個月內(nèi)沒有質(zhì)量問題，甲方須一次性付清。

雙方如果有其他條款可經(jīng)商定后附加在合同后面，仍然有效。

甲方：________(簽字)蓋章乙方：________(簽字)蓋章。

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

裝修合同版面設(shè)計篇十一

周某為維思投資公司裝修辦公室，當(dāng)時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負(fù)責(zé)裝修事宜，材料費(fèi)實報實銷，人工費(fèi)按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進(jìn)行了裝修。裝修進(jìn)行到中途，維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進(jìn)場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質(zhì)量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔(dān)材料費(fèi)、人工費(fèi)及工期延誤損失。

被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系），因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛，與被告無關(guān)，被告僅作為桂濱公司代理人負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作，由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān)；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應(yīng)屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的，建設(shè)工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，并無相應(yīng)資質(zhì)，所簽合同應(yīng)屬無效合同；3、原告未經(jīng)施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定，應(yīng)對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明，我們認(rèn)為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴(yán)重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的，只有雙方確認(rèn)或法院指定的第三方鑒定機(jī)構(gòu)有權(quán)對工程進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。

通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進(jìn)行反復(fù)溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達(dá)到當(dāng)事人預(yù)期，得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。

屋東違約怎么辦？

本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現(xiàn)用4年，尚有1年才到合同期滿?，F(xiàn)屋主要求收回倉庫使用，由于我們是私人簽注合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。

為您解答：

1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。

2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。

3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。

違約責(zé)任怎么算？

違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡稱，是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。

中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。

違約行為分類。

根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定：當(dāng)事人雙方都違反合同的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?？梢姡陔p方違約情況下，雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)，違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于，根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預(yù)期違約。

裝修合同版面設(shè)計篇十二

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后，____月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。

六、合同付款：____________(大寫)____________________，竣工后據(jù)實復(fù)核結(jié)算。

七、付款方式：____________合同協(xié)議后，甲方預(yù)付____%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付_____%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗收后支付____%工程款_________元，工程竣工驗收合格后___日內(nèi)支付______%的尾款_________元。

八、本協(xié)議一式貳份，甲乙方各執(zhí)壹份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

*本文內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò)，數(shù)據(jù)僅供個人學(xué)習(xí)參考。