精選廣告合同范文合集6篇

隨著法律觀念的深入人心，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編精心整理的廣告合同6篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

甲方：****汽車有限公司

（以下簡稱“甲方”）

乙方：******廣告有限公司

（以下簡稱“乙方”）

乙方系依法成立的具有服務(wù)經(jīng)營權(quán)的專業(yè)公司。根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利的原則，并經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)就以下合同條款達(dá)成一致意見：

一、 服務(wù)內(nèi)容：

乙方將為甲方提供廣告物料制作和活動(dòng)承辦等服務(wù)。

二、 合同期限

合同期限自20xx年**月**日至20xx年**月**日止，到期雙方協(xié)商可再續(xù)簽。

三、 合同價(jià)款及支付

1. 乙方提供物料和服務(wù)的價(jià)格不得超過同行的平均價(jià)格。

2. 付款方式：月結(jié)。即以月為單位，次月結(jié)清上月費(fèi)用。

3. 常規(guī)物料費(fèi)用報(bào)價(jià)清單作為本合同附件。

四、 甲方義務(wù)

1. 委托具有豐富公關(guān)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識的工作人員組成項(xiàng)目工作組；

2. 根據(jù)乙方對活動(dòng)創(chuàng)意和實(shí)施的有關(guān)要求和建議，及時(shí)提供有關(guān)公司背景，市場策略、產(chǎn)品特性、經(jīng)銷商特征等有關(guān)資料。保證提供的資料準(zhǔn)確、完整，無任何遺漏并對其正確性和有效性承擔(dān)責(zé)任；

3. 涉及第三方，甲方有責(zé)任出面并以甲方的名義進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，必要時(shí)乙方協(xié)助參與；

4. 負(fù)責(zé)在執(zhí)行過程中及時(shí)向乙方確認(rèn)涉及第三方費(fèi)用的報(bào)價(jià)、審核及確認(rèn)；

5. 根據(jù)有關(guān)項(xiàng)目合同之規(guī)定，按時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；

6. 甲方不得擅自更改活動(dòng)和服務(wù)內(nèi)容，如有相關(guān)任務(wù)及物料增加，則在雙方協(xié)商認(rèn)可的情況下追加任務(wù)及物料合同。

五、 乙方義務(wù)

1. 乙方應(yīng)委派具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識的工作人員組成項(xiàng)目小組，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工作內(nèi)容，以達(dá)到預(yù)期效果。

2. 依據(jù)本合同服務(wù)內(nèi)容和條款，及時(shí)提供富有成效、具備時(shí)效性的各項(xiàng)服務(wù)，在服務(wù)過程中隨時(shí)主動(dòng)與甲方溝通，并按照甲方意見進(jìn)行改進(jìn)。 3. 對所提供的服務(wù)、產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4. 經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后由乙方傳播出去的任何文字、圖像及影視資料，乙方不具有版權(quán)和其他任何權(quán)利，包括但不限于二次轉(zhuǎn)載、編輯加工、評論等。

5. 乙方應(yīng)對活動(dòng)和安裝現(xiàn)場的安全事項(xiàng)負(fù)責(zé)，需要確保搭建、安裝、存續(xù)、拆除等過程中確保人身財(cái)產(chǎn)的安全，若在安裝、搭建、存續(xù)、拆除等過程中出現(xiàn)的安全事故，由乙方負(fù)全部責(zé)任。

6. 廣告物件完工后，乙方應(yīng)當(dāng)書面提交甲方驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后廣告物件交付甲方使用，未驗(yàn)收合格的廣告物件視為未交付。

7. 廣告物件存續(xù)期間乙方負(fù)有監(jiān)測、維護(hù)、保修義務(wù)，乙方應(yīng)定期對戶外廣告牌等廣告物件進(jìn)行監(jiān)測和修復(fù)。 如甲方發(fā)現(xiàn)廣告物件出現(xiàn)需要修復(fù)情形并通知乙方，乙方未及時(shí)修復(fù)的，甲方有權(quán)聘請其他人維修，相關(guān)維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

8. 廣告物件存續(xù)期間因任何原因包括但不限于安裝、存續(xù)、拆除過程中的人為原因、風(fēng)雨雷電等不可抗力自然原因而發(fā)生廣告物件墜落、傾斜等情形造成甲方、乙方或第三方人員人身傷害或死亡事故或財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

9. 任何活動(dòng)結(jié)束后，乙方應(yīng)按甲方要求對場地進(jìn)行還原，若因乙方原因造成第三方損失和傷害，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。任何安裝、搭建、拆除過程后，清理完畢現(xiàn)場的衛(wèi)生。

六、 保證條款

1. 乙方保證具有符合法律規(guī)定的資格簽署本合同并提供本合同項(xiàng)下服務(wù)。乙方保證其所提供的服務(wù)不違反現(xiàn)行的法律法規(guī)。乙方應(yīng)在該服務(wù)合同規(guī)定范圍內(nèi)，采取一切措施維護(hù)甲方利益；并提供合法有效發(fā)票利于合同費(fèi)用的結(jié)算；

2. 乙方保證在施工期間的人員安全措施，同時(shí)做到必要的措施確保甲方的財(cái)產(chǎn)安全，如果因?yàn)橐曳降脑虬l(fā)生意外，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

3. 乙方保證在甲方營業(yè)時(shí)間段內(nèi)盡量不要施工，以免影響甲方的正常營業(yè)。

4. 甲方保證不會(huì)無故拖延乙方的施工時(shí)間，增加乙方的人工等成本。

七、 違約責(zé)任

任何一方違反其在本合同中的義務(wù)，另一方有權(quán)要求對方依據(jù)本合同的有關(guān)條款和中華人民共和國的相關(guān)法律進(jìn)行賠償。

八、 免責(zé)條款

1. 如因不可抗力致使乙方不能履行本合同中的部分或全部義務(wù)時(shí)，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)在十五日內(nèi)向甲方書面報(bào)告所發(fā)生的不可抗力并提供有關(guān)部門的有效證明文件。 甲方可根據(jù)該不可抗力的嚴(yán)重程度做出如下選擇：

2. 順延項(xiàng)目的完成期限，并于順延期間內(nèi)可隨時(shí)單方終止本合同；

九、 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及保密責(zé)任

1. 乙方依據(jù)本合同提供而且執(zhí)行的方案，其所有權(quán)利屬甲方；

2. 雙方承諾在履行本合同的過程中所涉及的對方資料信息及其它商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并應(yīng)采取一切合理措施以使其所接受的資料免于散發(fā)、傳播、披露、復(fù)制、濫用及被無關(guān)人員接觸。合同終止之日，甲方有權(quán)要求乙方返還或銷毀其所提供的資料。本條款所涉及之知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及保密義務(wù)不因合同中止、終止、終結(jié)或以其他任何方式解除而失效；

十、 合同的提前終止

1. 任何一方需終止合同，應(yīng)提前10個(gè)工作日書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商后方可終止合同；

2. 在下列情況下，甲方有權(quán)終止本合同無需承擔(dān)責(zé)任：

a) 乙方違反其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，且在收到甲方書面通知后五日內(nèi)未能糾正；

b) 乙方嚴(yán)重違反本合同的有關(guān)條款；

3. 在下列情況下，乙方有權(quán)終止本合同而無需承擔(dān)責(zé)任：

a) 甲方支付費(fèi)用嚴(yán)重滯后；

b) 甲方要求的服務(wù)內(nèi)容違反國家現(xiàn)行法律法規(guī)及政策規(guī)定；

c) 甲方嚴(yán)重違反本合同的有關(guān)條款；

十一、 法律的適用及爭議的解決

本合同的解釋和執(zhí)行適用中華人民共和國法律，雙方在履行本合同中出現(xiàn)的爭議首先通過友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均有權(quán)向擁有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十二、 簽字及生效

1. 本合同自甲、乙雙方簽字，蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙方各保留壹份，具有同等法律效力；

2. 本合同未盡事宜及雙方在合作的過程中與本協(xié)議相關(guān)的具體合作內(nèi)容雙方另行協(xié)商，并可另行簽署協(xié)議作為本合同附件，附件在雙方法定代表人或者有雙方正式授權(quán)之代表簽字并蓋章之日起生效，并與本合同具有同等法律效力；

乙方公司開戶信息：

公司名稱：******廣告有限公司

開戶銀行： 帳 號： 稅 號：

甲方：****汽車有限公司 乙方：杭州****廣告有限公司

代表簽字（蓋章）： 代表簽字（蓋章）：

簽約日期： 簽約日期：

廣告合作的合同范本3

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方：xx市xx傳媒有限公司 （以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著公平、公正、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，共同簽訂并履行本合同所列條款。

一 合同事項(xiàng)

經(jīng)雙方協(xié)商，甲乙雙方就甲方的所有廣宣（廣告設(shè)計(jì)、制作、加工、宣傳和發(fā)布等事項(xiàng)）事務(wù)及活動(dòng)的合作簽訂本合同。

二 內(nèi)容及要求

1、合作的具體項(xiàng)目：

2、合作項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量和其他相關(guān)要求根據(jù)甲方每次要求制作前提供并經(jīng)簽字確認(rèn)的具體要求為準(zhǔn)。

三 合同期限

甲乙雙方約定合同期限為____年，在本合同合作期限內(nèi)，甲方不得與其他廣告公司就廣告設(shè)計(jì)、制作、加工、宣傳和發(fā)布方面的事務(wù)及活動(dòng)進(jìn)行合作，否則視為違約，乙方有權(quán)要求甲方賠償乙方因此產(chǎn)生的全部損失和相關(guān)費(fèi)用。

四 付款方式

1、甲方需在每次設(shè)計(jì)、制作、加工、宣傳和發(fā)布前支付當(dāng)次合作內(nèi)容總費(fèi)用的30％作為定金。

2、乙方將設(shè)計(jì)制作等的成品交付甲方或經(jīng)驗(yàn)收后，甲方需向乙方支付當(dāng)次合作內(nèi)容剩下余款，不得拖欠，否則視為違約。

五 設(shè)計(jì)與制作作品的時(shí)間及交付方式

乙方需在雙方約定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)設(shè)計(jì)、制作、加工、宣傳和發(fā)布等并經(jīng)甲方簽字確認(rèn)，因甲方反復(fù)提出修改意見和未及時(shí)簽字確認(rèn)導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成的，可延期執(zhí)行，延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。

六 知識產(chǎn)權(quán)約定

1、甲方在未付清相關(guān)設(shè)計(jì)制作等費(fèi)用之前，乙方設(shè)計(jì)的作品著作權(quán)歸乙方，甲方對該作品不享有任何權(quán)利。

2、甲方將相關(guān)設(shè)計(jì)制作等的費(fèi)用結(jié)算完畢后，甲方擁有作品的所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán)。

七 雙方的權(quán)利義務(wù)：

甲方的權(quán)利和義務(wù)：

1、甲方有權(quán)對乙方的相關(guān)設(shè)計(jì)制作等提出建議和思路，以使乙方相關(guān)設(shè)計(jì)制作等更符合甲方要求。

2、甲方有權(quán)對乙方所設(shè)計(jì)的作品提出修改意見；甲方在付清相關(guān)設(shè)計(jì)制作等的費(fèi)用后享有設(shè)計(jì)作品的所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán)；

3、甲方有義務(wù)按照合同約定支付相關(guān)全部費(fèi)用；

4、甲方有義務(wù)提供乙方所需的有關(guān)甲方的信息或其他相關(guān)資料。

乙方的權(quán)利和義務(wù)：

1、乙方有權(quán)要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設(shè)計(jì)參考；

2、乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相關(guān)全不費(fèi)用；

3、乙方對設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)，有權(quán)要求甲方在未付清款項(xiàng)之前不得使用該相關(guān)設(shè)計(jì)制作等：

4、乙方需按照甲方的要求進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)制作等。

5、乙方需按照合同約定按時(shí)交付相關(guān)設(shè)計(jì)制作等。

八 違約責(zé)任

1、甲方在乙方的相關(guān)設(shè)計(jì)制作等初稿完成前終止合同，其當(dāng)次定金無權(quán)要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，除定金外應(yīng)當(dāng)支付實(shí)際產(chǎn)生的相關(guān)設(shè)計(jì)制作等費(fèi)用。

2、乙方如無正當(dāng)理由提前終止合同，所收取的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)全部退回給甲方并賠償因此產(chǎn)生的直接損失。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，未盡事宜雙方可協(xié)商解決或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，具有同等法律效力，本合同自簽字蓋章之日起生效。 合同簽訂地：

甲方： 乙方：xx市xx傳媒有限公司

甲方法人（代表）： 乙方法人（代表）：

乙方開戶行： 賬號：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1.1工程地點(diǎn)：

1.2工程內(nèi)容：

1.3工程承包方式：

1.4工程期限月，開工日期年月日，竣工日期年月日

1.5合同價(jià)款：本合同工程總造價(jià)為(小寫)：元，大寫

第二條甲方義務(wù)

2.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里及城管之間的關(guān)系。

2.2參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收。

第三條乙方義務(wù)

3.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

3.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

3.3保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

第四條工程變更

工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

第五條工期延誤

5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;

5.3因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。

第六條工程驗(yàn)收

6.1工程竣工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收。

6.2本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為六月，六月后為有償維修。

第七條付款方式

7.1工程完工驗(yàn)收合格后，扣除保證金后(總款5%)付清剩余工程款元(小寫：)

7.2乙方須向甲方提供正規(guī)廣告類發(fā)票結(jié)款

第八條附則

8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。

8.2如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

8.3本合同正本一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)乙方(蓋章)

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

戶外噴繪廣告制作合同范文二

甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

發(fā)布期限：

發(fā)布內(nèi)容：

經(jīng)雙方充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》相關(guān)規(guī)定，特簽署本合同。

一、合同內(nèi)容：

1.__質(zhì)量要求：質(zhì)保一年

二、合同金額:

共計(jì)人民幣(大寫)___陸仟伍佰元___(小寫)6500元

三、付款方式:

1、項(xiàng)目結(jié)束后甲方向乙方一次性支付，即人民幣￥___元整，(大寫：____陸仟伍佰元____元整)。

四、責(zé)任與義務(wù):

1.乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)設(shè)計(jì)和制作工作。

2.乙方需在規(guī)定時(shí)間(_年_月

3.甲方根據(jù)乙方需要提供相關(guān)資料，并承擔(dān)因版權(quán)、文責(zé)所引發(fā)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)糾紛。

五、產(chǎn)權(quán)約定:

甲方將委托設(shè)計(jì)的所有費(fèi)用結(jié)算完畢后才享有著作權(quán)，否則，乙方設(shè)計(jì)的作品著作權(quán)歸乙方，甲方對該作品不享有任何權(quán)利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設(shè)計(jì)的作品而導(dǎo)致的侵權(quán)，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責(zé)任。

六、甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決，如無果則提請法律途徑解決。

本合同壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表簽名：代表簽名：

地址：地址：

電話：電話：

戶外噴繪廣告制作合同范文三

甲方：(以下稱甲方)日期：乙方：(以下稱乙方)簽約地：

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，特簽定如下協(xié)議：

一、制作內(nèi)容

噴繪類別：□戶外燈布噴繪;□寫真噴繪。畫稿名稱

噴繪精度

(DPI)尺寸數(shù)量

(幅)畫面量

(m2)制作方式單價(jià)

(元)白邊量

(cm)附加費(fèi)

(元)合計(jì)金額

(元)出血位

(cm)

長寬

二、制作要求及有關(guān)事項(xiàng)：

小樣確認(rèn)日期年月日交貨日期月日在小樣確認(rèn)后天

交貨地點(diǎn)提供資料

是/否拼接保質(zhì)期年是/否打扣

三、付款方式：

合同總額人民幣萬仟佰拾元。甲方應(yīng)于合同簽訂后即向乙方付合同總額的%為預(yù)付款。

四、其它條款：

1、如甲方未在規(guī)定日期內(nèi)確認(rèn)小樣，由此造成成品交貨期的延誤及其它損失由甲方負(fù)責(zé)。

2、合同簽署，甲方按期支付預(yù)付款。否則，交貨期順延。

3、在制作前，乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方選用適當(dāng)?shù)牟牧现谱?，否則，因此導(dǎo)致的質(zhì)量問題，乙方均不負(fù)任何責(zé)任。所有稿件須由甲方作最后校對并簽字認(rèn)可，否則乙方不予制作。制作完成后，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)漏，乙方將不負(fù)任何責(zé)任。

4、開始制作，甲方若對原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方，并按第四項(xiàng)簽字，交貨期相應(yīng)順延，因變更原設(shè)計(jì)所需要的額外費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

5、制作中，甲方若單方面取消合同，有關(guān)的制作程序因而停止，乙方已收取的訂金不予退還甲方，并保留對違約甲方追討在制作過程中使乙方造成的一切損失的權(quán)利。

6、作品完成后，一個(gè)月內(nèi)甲方如不提貨，作品將由乙方處理，而不需對甲方負(fù)責(zé)。乙方有追討全部貨款的權(quán)利。

7、噴繪畫面中文字、圖像內(nèi)容如涉及版權(quán)、使用權(quán)、肖像權(quán)等問題，相關(guān)責(zé)任由甲方全權(quán)負(fù)責(zé)。

五、爭議的解決：

雙方在履約過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商進(jìn)行解決，如協(xié)商不成，任何一方均可在合同簽訂地的人民法院提請?jiān)V訟。

六、備注：

七、合同生效：本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲方單位全稱：乙方：

詳細(xì)地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

開戶帳號：開戶帳號：

根據(jù)《中華人民共和國廣告法》，《中華人民合同范本法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價(jià)有償、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方制作及安裝 的事宜，達(dá)成一致意見，特簽訂本合同范本，以資信守。

一、承包方式及承包范圍

本工程采用包工、包料、包制作、包安裝、包質(zhì)量、包工期、包安全、包風(fēng)險(xiǎn)，乙方采用以固定總價(jià)包干形式進(jìn)行包干，施工過程中不管市場價(jià)格如何變化，雙方均按本合同范本確定的價(jià)格按實(shí)結(jié)算。乙方必須按照甲方確定的設(shè)計(jì)方案，保質(zhì)保量的完成如第三條所列之項(xiàng)目的整體制作、安裝工程。

二、總費(fèi)用及付款方式

1、本合同范本總費(fèi)用（含稅）￥： 元 ，大寫： 元整。進(jìn)入合同范本期后，在本合同范本所列的各項(xiàng)制作、安裝過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用均有乙方負(fù)責(zé)。

2、甲方在本合同范本簽訂后且雙方確定大樣稿噴畫的第 個(gè)工作日內(nèi)向乙方付款總金額的30%，即： 元作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金。待全部工作完成且通過甲方驗(yàn)收達(dá)到合同范本規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后的26個(gè)工作日內(nèi)付款65%，即 元，其余5%作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期滿且經(jīng)過甲方驗(yàn)收合格后的12個(gè)工作日內(nèi)全部付清。

3、以上付款甲方將以 的方式支付，支付的同時(shí)乙方必須提供相應(yīng)發(fā)票。

三、制作材料及要求、費(fèi)用預(yù)算

備注：甲方視實(shí)際情況，提前2個(gè)工作日增加或減少工程量，乙方須根據(jù)甲方簽章確認(rèn)的《項(xiàng)目增減委托書》上所列明的增減項(xiàng)目開展工作，合同范本總金額按照實(shí)際工程量作出調(diào)整，合同范本單價(jià)不變。

四、制作安裝時(shí)間：

具體參考第三條完成時(shí)間。

五、驗(yàn)收流程

1。制作標(biāo)準(zhǔn)：乙方必須按照所提供給甲方的制作工藝及材料進(jìn)行制作安裝，如制作工藝及材料需要有變動(dòng)的必須要事先經(jīng)甲方同意，否則甲方有權(quán)不再履行本合同范本之任何條款。

2。制作安裝：甲方根據(jù)乙方提供的制作原材料的工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并由乙方安全可靠的安裝完畢，甲方現(xiàn)場簽字驗(yàn)收合格。

六、雙方責(zé)任

1。甲方負(fù)責(zé)在約定的時(shí)間內(nèi)確定有關(guān)項(xiàng)目的資料（畫面設(shè)計(jì)效果圖），并對所確定的資料負(fù)責(zé);

2。甲方按本合同范本的的規(guī)定，按期如數(shù)向乙方支付廣告制作、安裝費(fèi);

3。乙方必須按本合同范本的約定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成所有安裝制作工程，乙方如未能按照合同范本要求完成各項(xiàng)制作、安裝工程，則根據(jù)每項(xiàng)工程的總費(fèi)用，每超時(shí)一天（未夠24小時(shí)的，則按一天計(jì)算），則按未完成工程1%的違約金扣罰。如果材料或者是在工藝方面達(dá)不到甲方要求的，甲方有權(quán)終止與乙方合作，乙方應(yīng)返還甲方已付款項(xiàng)并賠償甲方損失。

4。保修期詳見第三點(diǎn)，如在質(zhì)保期內(nèi)有損壞現(xiàn)象的，必須保證在48小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)工作，每超時(shí)一天按照質(zhì)量保證金（總金額的5%）的5%對乙方進(jìn)行扣罰，甲方還有權(quán)視情況自行維修，所需款項(xiàng)可從質(zhì)保金中直接雙倍扣除;

5。在履行合同范本期間，所有的安全事故均由乙方全部負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)直接安全事故，甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。

七、違約責(zé)任

1。甲方應(yīng)按本合同范本規(guī)定的金額和時(shí)間向乙方支付費(fèi)用，逾期不付的，乙方有權(quán)追討所欠費(fèi)用。

2。乙方承諾嚴(yán)格履行合同范本各項(xiàng)條款，并同意如出現(xiàn)以下情況時(shí)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任：乙方必須各項(xiàng)制作、安裝工程的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，在超時(shí)5天內(nèi)（包括5天）完成，甲方可據(jù)第六項(xiàng)第3點(diǎn)向乙方追討賠償，超過5天，甲方有權(quán)終止本合同范本且可以要求乙方按本合同范本總額雙倍賠償甲方損失。

3。合同范本生效后，甲方無正當(dāng)原因要求終止或解除合同范本，應(yīng)賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除合同范本的，應(yīng)向甲方雙倍返還已付款項(xiàng)和賠償甲方損失。

4。乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的資料及所完成的本合同范本規(guī)定的委托項(xiàng)目，否則甲方有向乙方索賠的權(quán)利。

八、解決爭議的方法

凡因執(zhí)行本合同范本或與本合同范本有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、其他

1。如若終止合同范本，任何一方均需以書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商同意，方可終止。

2。由于不可抗力因素致使合同范本無法履行時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。

3。本合同范本在甲、乙雙方簽署后即生效，雙方履行完本合同范本的職責(zé)后，本合同范本即自行終止。

4。本合同范本未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同范本具有同等效力。

5。本合同范本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均有同等法律效力。

6。其它約定： 。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人（或授權(quán)簽約人）： 法定代表人（或授權(quán)簽約人）：

投訴監(jiān)督電話： 投訴監(jiān)督電話：

原告：

地址： 負(fù)責(zé)人： 電話：

被告：

注冊地址：

營業(yè)執(zhí)照注冊號： 法人代表：辦公地址： 郵編：438300

聯(lián)系電話：

訴訟請求：

1、判令被告支付原告欠款人民幣117780.00元（其中廣告位租賃欠109638.00，廣告制作費(fèi)欠：8142.00）；

2、判令被告支付原告合同違約金人民幣362796.00元；

3、判令被告抵合同款的商鋪A2126合同無效，退給原告款人民幣157162.00元；

4、判令被告承擔(dān)原告的訴訟費(fèi)。

事情和理由：

被告為了宣傳公司摩爾城樓盤項(xiàng)目，租賃原告廣告位，合同期為20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金為人民幣246800.00元。原告廣告位經(jīng)營權(quán)是通過火車站公開招標(biāo)合法所得，合同期內(nèi)，原告認(rèn)真覆行了合同約定，而被告沒有按合同約定認(rèn)真覆行，原告多次去被告公司找相關(guān)負(fù)責(zé)人員催討，公司辦事人及領(lǐng)導(dǎo)不見面不理睬，逃避支付

廣告費(fèi)，被告不覆行合同約定，嚴(yán)重違約，并承擔(dān)合同違約一切責(zé)任后果。

最初的合同約定是以現(xiàn)金方式支付，根本就沒有約定以商鋪抵廣告費(fèi)，但因?yàn)楸桓孢t遲不支付原告廣告費(fèi)，要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同，是為了達(dá)到將商鋪抵部分廣告費(fèi)的目的，原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同，新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款，原告多次去被告公司討要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續(xù)（A2126）。剩下的廣告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告帶人來買房將余款抵扣，原告也想了辦法，但最終都無法答成。一年都過去了，被告經(jīng)辦人員及領(lǐng)導(dǎo)不理睬逃避支付，至今未果，故原告沒有辦法訴至貴法院，請求支持原告的訴訟請求，以維護(hù)原告的合法權(quán)益。

此致

申訴人：

20xx-6-6

附件：

1、廣告位租賃合同

2、原告廣告位經(jīng)營權(quán)合同

3、原告營業(yè)執(zhí)照

4、原告身份證

5、抵款購房收據(jù)

（需方）（以下簡稱甲方）

（供方）（以下簡稱乙方）

經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)法的規(guī)定，訂立合同如下：

第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣元。其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標(biāo)）、單價(jià)、總價(jià)等如表所列

第二條貨款及費(fèi)用等付款及結(jié)算辦法

第三條交貨規(guī)定

1、交貨方式：

2、交貨地點(diǎn)：

3、交貨日期：

4、運(yùn)輸費(fèi)：

第四條經(jīng)濟(jì)責(zé)任

（一）乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時(shí)，甲方同意利用者，按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計(jì)算向甲方償付逾期交貨的違約金。

2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。

3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包的費(fèi)用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價(jià)值2%的罰金付給甲方。

4、產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規(guī)定時(shí)，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。

（二）甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價(jià)值）總值10%的罰金。

2、甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值10%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。

3、甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。

4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之三計(jì)算付給乙方，作為延期罰金。

6、乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此而造成的'損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。

第五條產(chǎn)品價(jià)格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請物價(jià)部門批準(zhǔn)后方能變更。在物價(jià)主管部門批準(zhǔn)前，仍應(yīng)按合同原訂價(jià)格執(zhí)行。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。

第六條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額10%的補(bǔ)償金。

第七條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前10天與甲方協(xié)商。

第八條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨(dú)變更、修改合同一方賠償一切損失。

第九條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛?。在取得對方主管機(jī)關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。

第十條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時(shí)，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內(nèi)向人民法院起訴。

第十一條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。

第十二條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

第十三條本合同共一式__份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、并報(bào)雙方主管部門各一份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

委 托 人： ，以下簡稱甲方。

地 址：

電 話：

傳 真：

受 托 人： ，以下簡稱乙方。

地 址：

電 話：

傳 真：

訂約時(shí)間：

訂約地點(diǎn)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和有關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分的友好協(xié)商，就甲方委托乙方承擔(dān)其項(xiàng)目的廣告推廣事宜，一致達(dá)成如下協(xié)議，并承諾共同遵守。

一、服務(wù)內(nèi)容和范圍

甲方委托乙方承擔(dān) XXXXX 設(shè)計(jì)工作，具體服務(wù)內(nèi)容包括但不限于本合同附件一，但以平面設(shè)計(jì)服務(wù)為限。

二、合同期限

本合同有效期為（X個(gè)月），自20xx年X月X日至20xx年X月X日止。合同結(jié)束之界定以完成XXX工作為準(zhǔn)，但總體工作認(rèn)定時(shí)間不得超過合同期限，若有相應(yīng)延遲，以雙方口頭商定時(shí)間為準(zhǔn)。

三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式

（一）服務(wù)費(fèi)用：為確保項(xiàng)所服務(wù)之品牌形象的完整性和系統(tǒng)性，同時(shí)保證雙方利益，合同采用分階段計(jì)費(fèi)方式。

合同服務(wù)費(fèi)用，總計(jì)人民幣：XXXX元整（￥XXXX元）

（二）1、付款方式：甲方以現(xiàn)金或銀行個(gè)人轉(zhuǎn)賬形式向乙方支付。

2、付款時(shí)間：

本合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)，甲方須向乙方支付項(xiàng)目啟動(dòng)金，計(jì)人民幣XXXX元整（￥XXXX元）整。

項(xiàng)目VI系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成，甲方須想乙方支付合同剩余尾款：計(jì)人民幣XXX元整（￥XXXX元）整。乙方在收到相應(yīng)款項(xiàng)后，將所有涉及之設(shè)計(jì)文件移交于甲方，合同結(jié)束。

四、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)及時(shí)對乙方所提交的廣告方案、設(shè)計(jì)稿和其他書面工作文件提出口頭或書面修改意見和建議，乙方據(jù)此進(jìn)行修改、調(diào)整。

2、甲方應(yīng)積極配合乙方工作，按雙方約定的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)提供乙方服務(wù)所需的各種圖片、文字原形資料和相關(guān)信息，并對以上資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，如因使用甲方提供的資料而引起乙方的任何法律糾紛和違規(guī)行為，一切責(zé)任均由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的直接責(zé)任或者間接責(zé)任。

3、甲方應(yīng)出具授權(quán)委托書確定甲方的對口銜接人，全權(quán)代表甲方對委托項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)風(fēng)格及功能要求進(jìn)行控制負(fù)責(zé)，并有對所有稿件簽字確認(rèn)的權(quán)利和義務(wù)。

4、甲方對委托項(xiàng)目各階段整體設(shè)計(jì)方案、創(chuàng)意稿等有權(quán)提出書面或口頭修改意見和建議，并對乙方修改后最終認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案予以書面確認(rèn)。

5、甲方在各階段整體設(shè)計(jì)方案確定后，有權(quán)提出局部修改完善意見，但每次提出的修改意見不應(yīng)超出上次提出的原則性修改意見。乙方的工作成果經(jīng)甲方簽字認(rèn)可即為合格。

6、為配合乙方工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，以清單形式列出階段工作及時(shí)間要求，雙方簽字確定。

7、甲方有權(quán)每季度對乙方進(jìn)行考評，如考評不合格則甲方有權(quán)對乙方提出明確的整改意見。下季度如果考評再不合格，則甲方有權(quán)終止合同。

五、乙方的權(quán)利和義務(wù)。

1、乙方承擔(dān)甲方廣告推廣服務(wù)，應(yīng)盡職盡責(zé)為甲方服務(wù)，乙方根據(jù)甲方提出的總體設(shè)計(jì)風(fēng)格及功能要求，按照本合同約定為甲方提供設(shè)計(jì)方案和完成甲方委托的各項(xiàng)事務(wù)。

2、乙方由于使用甲方指定文圖資料而侵犯他人肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等權(quán)利的，甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

3、乙方需安排專門人員組成項(xiàng)目工作組，人員如有調(diào)整，乙方須提前三天書面通知甲方。

4、乙方在履行本合同時(shí)可以使用甲方的名稱、商標(biāo)、域名、企業(yè)標(biāo)識等，但使用時(shí)不能損害甲方的利益。

5、乙方對甲方提出的修正意見，應(yīng)在甲方發(fā)布實(shí)施、制作執(zhí)行等允許的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修改、調(diào)整，直至甲方簽字認(rèn)可方可定稿。

6、乙方承擔(dān)廣告推廣服務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容以及文案等應(yīng)以電子文件或打印稿形式向甲方交付設(shè)計(jì)稿。乙方在最終設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行推廣執(zhí)行工作。

7、由乙方單方面原因所產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)。

8、甲方應(yīng)尊重乙方的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和知識，并應(yīng)考慮乙方工作周期等因素，在乙方提交有關(guān)文件后，應(yīng)及時(shí)、完整的以書面形式提出明確的意見，以便乙方有足夠時(shí)間保質(zhì)保量完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

六、知識產(chǎn)權(quán)的約定

1、甲方承諾對于未支付費(fèi)用的乙方的創(chuàng)意、設(shè)計(jì)作品，在未征得乙方書面同意的前提下，不得在任何環(huán)境或條件中使用，亦不得以任何方式直接或者改動(dòng)、模仿使用，否則乙方有權(quán)向甲方追究違約責(zé)任或者侵權(quán)責(zé)任。

2、甲方依照本合同約定的服務(wù)費(fèi)用和付款方式支付全部服務(wù)費(fèi)用后，即擁有本合同約定的創(chuàng)意/設(shè)計(jì)作品的所有權(quán)和專有使用權(quán)。因本合同需要變更或者解除的，雙方另行協(xié)商。

3、所有經(jīng)甲方簽字確認(rèn)的提供給乙方供設(shè)計(jì)使用的圖片、文字應(yīng)不存在任何權(quán)利缺陷、法律糾紛，若乙方因采用甲方所提供的圖片、文字而產(chǎn)生的法律糾紛及其造成的乙方損失由甲方負(fù)責(zé)。

4、所有由乙方簽字確認(rèn)的提供給甲方使用的圖片、設(shè)計(jì)應(yīng)不存在任何權(quán)利缺陷、法律糾紛，若因甲方采用此圖片、設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的法律糾紛及其造成的甲方全部損失由乙方負(fù)責(zé)。

5、乙方協(xié)助甲方從第三方購得的設(shè)計(jì)素材，包括涉及他人著作權(quán)、肖像權(quán)的圖文資料等，甲方對其使用范圍將按照甲方實(shí)際支付購買的版權(quán)使用空間和時(shí)間加以限定。

6 、乙方保證不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)（含著作權(quán)），否則自行解決由此產(chǎn)生的一切糾紛并承擔(dān)全部責(zé)任，同時(shí)賠償甲方因此受到的所有損失（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

7、乙方因自身宣傳之需而需采用甲方資料和圖片圖紙等須先征得甲方的認(rèn)可， 不得將為甲方提供的logo等設(shè)計(jì)方案和文件用于任何第三方。

8、乙方在不影響廣告效果的情況下有權(quán)在設(shè)計(jì)作品和載有該作品的媒體廣告、印刷品上署名。

七、保密約定

1、甲乙雙方應(yīng)保守因履行合同而知悉的商業(yè)秘密，乙方對于為履行本合同所知悉的甲方的一切業(yè)務(wù)信息和資料以及乙方完成的工作成果等相關(guān)信息，乙方應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密。

2、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向與履行本合同無關(guān)的任何第三方披露此類信息資料。

3、 乙方對甲方提供的素材和合作期間獲悉的甲方商業(yè)秘密（包括但不僅限于中德置業(yè)及中德英倫聯(lián)邦項(xiàng)目的所有策劃、創(chuàng)意、營銷策略和銷售狀況等）負(fù)有保密義務(wù)，并不得將甲方提供的素材和商業(yè)秘密提供或泄露給其它第三方，亦不得將其用于本合同項(xiàng)目服務(wù)以外的其它目的，否則，乙方須按照合同總金額的10%向甲方支付違約金，同時(shí)，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的全部損失。此外，甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議并不再支付后續(xù)款項(xiàng)。

八、違約責(zé)任

1、在規(guī)定付款時(shí)間里沒有付款，屬甲方違約。若甲方逾期未付款，乙方提交工作成果時(shí)間亦相應(yīng)順延，同時(shí)，每逾期一日，甲方應(yīng)當(dāng)支付乙方總金額0.5%的違約金，逾期累計(jì)達(dá)15日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)支付乙方合同總金額10%的違約金。如經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致延遲工作進(jìn)度，則付款時(shí)間相應(yīng)順延。

2、乙方無合理原因/或非不可抗力，在規(guī)定時(shí)間里推遲交付稿件，屬乙方責(zé)任。

3、未能事前采?。ɑ蛲ㄖ追讲扇。┖戏ㄊ侄稳〉玫谌桨鏅?quán)、肖像權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)，而導(dǎo)致向甲方提供的作品侵犯第三方合法權(quán)益的，屬乙方違約。

4、甲、乙雙方未經(jīng)對方書面同意而向任何第三方透露本合同內(nèi)容及相關(guān)資料，屬透露方違約。

5、如雙方任何一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)變更或終止合同。一方因另一方嚴(yán)重違約需要變更或終止合同的，一方必須提前一個(gè)月書面通知另一方，并就變更或終止合作事項(xiàng)達(dá)成書面協(xié)議。在就終止合作事項(xiàng)達(dá)成書面協(xié)議前，雙方的一切權(quán)利義務(wù)仍然依本合同， 包括但不限于完成甲方已授權(quán)進(jìn)行的服務(wù)等等。

6、若乙方提供的稿件不能達(dá)到甲方要求（甲方應(yīng)提出明確的書面要求，否則視為滿足甲方要求）。若由于乙方提供設(shè)計(jì)方案經(jīng)過多次修改后仍達(dá)不到甲方要求，致使甲方工作進(jìn)度延誤。甲方有權(quán)終止合同。

7、雙方因“不可抗力”而未能履行本合同的全部或部分時(shí)，將根據(jù)不可抗力的影響，免除雙方全部或部分責(zé)任（“不可抗力”是指我國法律所明確規(guī)定的各類情形）。

8、除合同已經(jīng)有約定的以外，無論任何一方違約均應(yīng)依照《中華人民共和國合同法》向?qū)Ψ劫r償損失并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

9. 由于乙方工作原因出現(xiàn)失誤導(dǎo)致甲方遭受實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全額賠償責(zé)任。如乙方在工作過程中出現(xiàn)重大失誤，且乙方未在30個(gè)工作日內(nèi)采取令甲方滿意的彌補(bǔ)措施的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)按照合同總金額的10%向甲方支付違約金并賠償甲方的實(shí)際損失。

九、人才保護(hù)制度

為保障乙方的正常發(fā)展，甲方在本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議有效期結(jié)束后的六個(gè)月之內(nèi)，不得雇用乙方的工作人員。同時(shí)，甲方也不得安排第三方人員在乙方工作環(huán)境內(nèi)工作。

十、爭議解決

因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方協(xié)商或者調(diào)解解決。協(xié)商調(diào)解不成的，由合同簽訂地法院管轄。

十一、其他

1、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)程和廣告服務(wù)內(nèi)容制訂工作計(jì)劃，雙方協(xié)商定期召開工作協(xié)調(diào)會(huì)，乙方每月向甲方提交本月工作清單，甲方應(yīng)按實(shí)審核并簽字確認(rèn)，月工作清單作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。甲方不得無故不對乙方提交之本月工作清單簽字確認(rèn)。無故拒絕簽字的，視為其認(rèn)可該工作清單。

2、經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后的稿件，制作為成品之后如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，由甲方承擔(dān)損失；如乙方?jīng)]有按照甲方書面意見進(jìn)行修改，由乙方承擔(dān)損失。因沒有履行法定廣告審批手續(xù)或者廣告內(nèi)容不實(shí)造成發(fā)布廣告違規(guī)的由甲方承擔(dān)責(zé)任。

3、在履行本合同過程中，雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)、工作計(jì)劃、工作任務(wù)書（單）、協(xié)議均為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等效力。

4、由于甲方特殊需要而發(fā)生的差旅費(fèi)用，由甲方實(shí)報(bào)實(shí)銷；

5、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。協(xié)商達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議視同本協(xié)議組成部分。

6、本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。

7、本合同一式貳份，雙方簽字蓋章即行生效，甲乙各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

甲方代表： 乙方代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

【廣告合同】