建筑工程施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編收集整理的建筑工程施工合同范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同范本1甲方:_________________
乙方:_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關(guān)法律法規(guī),為保證雙方生產(chǎn)安全,明確各自的安全管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施,就本工程的安全生產(chǎn)施工事項達成如下協(xié)議。
第一條建設(shè)單位:
工程名稱:________________
工程地點:________________
第二條乙方資質(zhì)及安全生產(chǎn)條件:
乙方的資質(zhì):________________
乙方的安全生產(chǎn)條件:________
說明:乙方應(yīng)將資質(zhì)、安全生產(chǎn)資格證書、安全生產(chǎn)條件的有關(guān)資料原件送給甲方審核并對資料的真實性負(fù)責(zé),資料復(fù)印件交到甲方工程管理部備案。
第三條乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員:
乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:______________________
乙方安全生產(chǎn)管理人員:________________
第四條甲方的責(zé)任和權(quán)利
1.向乙方提供本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
2.對乙方安全生產(chǎn)進行監(jiān)督、檢查和管理,對違章、違規(guī)行為有權(quán)制止,限期整改,并根據(jù)具體情況進行處罰。
3.對乙方制定的安全方案和安全技術(shù)措施進行審查、審批和檢查落實,對無方案、無措施和措施不落實的有權(quán)停止施工,限期整改,并根據(jù)具體情況進行處罰。
第五條乙方的責(zé)任和權(quán)利
1.乙方負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)。
2.乙方的安全目標(biāo)應(yīng)與甲方總體安全目標(biāo)相一致。
3.嚴(yán)格執(zhí)行甲方的安全生產(chǎn)管理制度及甲方的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。遵守國家法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)操作規(guī)程。
4.建立健全安全生產(chǎn)保障體系及安全組織機構(gòu),設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理人員,建立健全現(xiàn)場安全責(zé)任制和消防安全責(zé)任制度。
5.乙方的項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,持證上崗。
6.乙方投入現(xiàn)場的全部機械及種類生產(chǎn)工具,必須經(jīng)檢驗合格,符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并遵守操作規(guī)程。
7.乙方必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險,并支付保險費;將保單復(fù)印件交給甲方備查。
8.根據(jù)工程特點,在施工組織設(shè)計(或施工方案)編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案,達到一定規(guī)模的危險性較大的項目工程編制專項施工方案。做好安全教育和安全技術(shù)交底工作,保證進場施工人員經(jīng)過安全教育,必須持本崗位有效證書上崗。
9.施工過程中,對人的不安全行為、物(設(shè)備)的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行控制。嚴(yán)格按照安全施工要求進行施工,杜絕強令員工冒險作業(yè)和違章作業(yè)現(xiàn)象出現(xiàn)。
10.乙方施工現(xiàn)場的控制,由乙方單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。服從監(jiān)理單位、建設(shè)單位對施工現(xiàn)場的安全管理。
11.按部頒JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)要求對施工現(xiàn)場進行有效控制。如有嚴(yán)重違反JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)保證項目條款的情況,甲方單位有權(quán)提出停工并罰款。
12.平時進行安全檢查,對安全隱患及時整改。對甲方單位簽發(fā)的安全檢查整改通知書,單位應(yīng)無條件進行整改。
13.乙方有權(quán)對甲方的安全管理提出合理化建議。
14.每月在規(guī)定的時間內(nèi),向甲方上報各種安全事項的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
15.乙方在施工過程中一旦發(fā)生安全事故,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)傷亡事故報告和調(diào)查處理的規(guī)定,及時如實上報;生產(chǎn)安全事故發(fā)生后,乙方應(yīng)當(dāng)采取措施防止事故擴大,保護事故現(xiàn)場。按照國家有關(guān)規(guī)定進行調(diào)查、處理,做好事故的善后處理工作。同時必須明確事故的責(zé)任主體為乙方,不得將經(jīng)濟損失和矛盾轉(zhuǎn)移到甲方。不得對事故隱瞞不報。
16.乙方在施工中必須加強安全管理,由于管理不到位而造成的負(fù)面影響,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任;并承擔(dān)由此給甲方造成的名譽及經(jīng)濟損失。
17.向甲方單位交納安全保證金時,繳費額為承包合同總額的____%,并在進場前劃到甲方單位。
18.如乙方不遵守本合同條款,甲方將取消承(分)包資格,不再與其合作。
第六條其他
1.本合同簽訂后,未經(jīng)雙方共同協(xié)商同意,任何一方不得私自改動或終止。
2.本合同與工程合同具有同等效力,期限與工程合同一致;如果工程合同工期有變動,本合同期限也隨之變動;工程施工結(jié)束以后,本合同也一同解除。
3.合同履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決;如果協(xié)商不成,雙方可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁。
4.本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____________乙方:_____________
代表:_____________代表:_____________
日期:_____________日期:_____________
建筑工程施工合同范本2原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同范本3甲方(委托人): 合同編號:
乙方(施工方): 簽訂日期:
一、裝飾施工地點:
二、根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,明確雙方的權(quán)利義務(wù),特簽定以下協(xié)議,以便共同遵守。
三、工程概況:
1、工程總價:
2、裝修內(nèi)容:
四、關(guān)于工程付款方式的約定:
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應(yīng)付給乙方工程預(yù)付款人民幣(60%)即人民幣 元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即 _元整。質(zhì)量保修一年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方工程結(jié)束后、甲方如在2日內(nèi)不驗收、乙方自行驗收、甲方應(yīng)以承認(rèn)。
五、工程施工變更:
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔(dān)變更產(chǎn)生的施工人工費用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果,由甲方負(fù)責(zé),給乙方造成的損失甲方還應(yīng)賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預(yù)算要求,先付款后,乙方再施工。
六、違約責(zé)任:
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù),需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
七、合同的終止:
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
八、合同的生效:
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式:
本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁,若未達成,仲裁協(xié)議交當(dāng)?shù)胤ㄔ翰脹Q。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同范本4甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設(shè)施工事項達成共識,具體內(nèi)容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內(nèi)容及承包范圍:_______________
4、建筑規(guī)模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質(zhì)量等級:合格。
7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準(zhǔn)備
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備,包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任
1、甲方的責(zé)任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件,協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質(zhì)量,施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內(nèi),向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內(nèi),編制出工程施工組織設(shè)計及進度計劃,報甲方批準(zhǔn)后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料,并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準(zhǔn),由此造成的全部相關(guān)費用由乙方承擔(dān);在規(guī)定時間內(nèi),乙方未能及時返工整改,甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝,并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準(zhǔn)。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在_________年______月___日內(nèi)進駐現(xiàn)場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標(biāo)準(zhǔn))。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴(yán)格按照施工圖與說明書,按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質(zhì)量達不到合格等級,由乙方負(fù)責(zé);達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程,甲方有權(quán)向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時,甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴(yán)重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中,為確保工期、質(zhì)量、安全,必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機械,對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第六條:文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細(xì)則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,遵守勞動用工條例,工地發(fā)生的任何責(zé)任事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條:工程款的支付與結(jié)算
1、雙方同意按照進行結(jié)算。
2、施工用水電
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的.三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔(dān),產(chǎn)生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi),因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經(jīng)甲方核實確認(rèn)工程量價款后______日內(nèi)向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為______個月。工程結(jié)算審計______個月內(nèi)完成。竣工資料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協(xié)議支付,直至結(jié)清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,由此造成的工期延長,工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協(xié)商解決辦法,如協(xié)商不成,乙方有權(quán)申請人民法院進行依法解決。
第十條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知______小時內(nèi)不進行維修,甲方有權(quán)安排他人維修,所產(chǎn)生的費用從質(zhì)量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責(zé)任
1、協(xié)議后效后,某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的,應(yīng)承擔(dān)工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負(fù)責(zé)按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容,均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方,以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協(xié)商處理,協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同范本5甲方:_______________
乙方:_______________
甲方為了發(fā)展村級公益事業(yè),加快村級環(huán)境面貌提升進度,計劃通過一事一議項目硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經(jīng)村民代表會議表決通過,甲乙雙方達成協(xié)議如下:
一、施工范圍:________村村內(nèi)主街道硬化________米,路寬________米,合計________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗收日期:合同簽訂之日起________個月內(nèi)完工,完工后________個工作日內(nèi)由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額:承包總價款_______________元、款計(大寫)_______________。
四、付款方式:完工后________日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)驗收,驗收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的原則,甲方在經(jīng)濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款,待工程完結(jié)后出示相關(guān)付款手續(xù)辦理工程款結(jié)清事項。
五、權(quán)利和義務(wù):甲方有義務(wù)為乙方施工提供便利,并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛,如乙方正常施工遭受村民攔阻,且甲方未盡調(diào)解義務(wù)造成的施工延期,乙方不負(fù)擔(dān)任何賠償責(zé)任,并有權(quán)力向甲方追討誤工費用。
六、違約責(zé)任:乙方如果無正當(dāng)理由超期完工,每天支付________元賠償金;乙方超期________個月或因工程質(zhì)量問題達不到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)視同違約甲方不負(fù)擔(dān)任何施工費用。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同范本6(GF?1999?0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準(zhǔn)文號:
資金
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
¥: 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單 9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
建筑工程施工合同范本7建設(shè)單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,本著互相合作、緊密配合、分工負(fù)責(zé)的原則,就《____市碧園公寓B、C棟玻璃幕墻工程》達成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程范圍、造價數(shù)量、單價、總價
1.1工程范圍:“____市碧園公寓B、C棟”建筑外立面玻璃幕墻工程的內(nèi)容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設(shè)計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:C42、C39、C41、C63、C63a、C64、C53、C54、C72、C65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻,其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價:(詳見后附報價書之報價明細(xì)表)
1.3工程數(shù)量及總價合計:(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結(jié)算時單價不變,面積按實際完工展開面積結(jié)算,如有設(shè)計變更、工程洽商、材料變化等,價格經(jīng)雙方協(xié)商后以增補協(xié)議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條:工程用料
2.1玻璃:幕墻的玻璃采用東莞XX公司產(chǎn)的6厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認(rèn)。
2.2鋁合金型材:均選用佛山XX公司產(chǎn)的6063-5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足AA15級要求,按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.3硅酮結(jié)構(gòu)膠及密封膠:選用鄭州XX廠產(chǎn)的F811硅酮結(jié)構(gòu)膠及F889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.4幕墻開啟配件:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)七字執(zhí)手。
2.5鋼件:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進場后____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的30%作為
第一次工程進度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3玻璃安裝基本完成____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕墻安裝完成后,甲方應(yīng)支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4驗收合格后____日內(nèi),甲方付到結(jié)算總價的97%給乙方,剩余3%從驗收之日起________年保修期滿后,____日內(nèi)一次性付清。
3.5甲方如不按協(xié)議條款支付款項,乙方在約定時間五天內(nèi)向甲方發(fā)出書面通知,甲方收到通知后七天內(nèi)仍不能按時支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,甲方承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失和違約責(zé)任。
第四條:甲乙雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任:
4.1.1 提供本工程完整的建筑施工圖和結(jié)構(gòu)施工圖各一套及有關(guān)設(shè)計變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前,清除施工現(xiàn)場內(nèi)影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關(guān)單位與乙方的協(xié)調(diào)會;
4.1.5組織有關(guān)人員對乙方設(shè)計圖紙進行會審,并進行簽署;
4.1.6組織和配合質(zhì)檢及有關(guān)部門,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量,及時簽認(rèn)分部工程質(zhì)量驗收,辦理設(shè)計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時,甲方接通知后48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質(zhì)量符合規(guī)定要求,驗收48小時后甲方代表不簽字,視為已批準(zhǔn),乙方可繼續(xù)施工。
4.1.7組織協(xié)調(diào)乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后,組織有關(guān)部門進行玻璃幕墻驗收;注:甲方不按條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應(yīng)順延。
4.2乙方責(zé)任:
4.2.1對幕墻進行設(shè)計,經(jīng)具有幕墻設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位簽準(zhǔn)及甲方審核確認(rèn)后方可使用,保證設(shè)計符合國家有關(guān)規(guī)范要求,對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé),承擔(dān)因設(shè)計質(zhì)量問題引起的一切后果,并向甲方提交幕墻設(shè)計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,對工程質(zhì)量負(fù)責(zé),承擔(dān)因工程質(zhì)量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設(shè)計和工期進度計劃,并經(jīng)甲方審核通過;
4.2.4負(fù)責(zé)所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護,保護期間發(fā)生損壞,乙方原因乙方自費修復(fù),非乙方原因損壞,由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù),或乙方修復(fù)由甲方承擔(dān)追加合同價款;
4.2.5嚴(yán)格遵守工地及土建施工單位的有關(guān)管理規(guī)定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關(guān)資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7 提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔(dān)。
第五條:工期
5.1開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期:B棟40天,C棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現(xiàn)場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應(yīng)順延;
5.3.1由于設(shè)計變更、工程量變化,引起施工程序和內(nèi)容變化;
5.3.2一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災(zāi)、水災(zāi)、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規(guī)定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發(fā)生后七天內(nèi),乙方就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù),否則視為同意。
第六條:工程質(zhì)量
6.1工程質(zhì)量等級:確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的“合格標(biāo)準(zhǔn)”,爭創(chuàng)優(yōu)良工程。
6.2工程驗收按甲方規(guī)定的各項參數(shù)及國內(nèi)現(xiàn)有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進行。
6.3工程竣工后,乙方向甲方提供質(zhì)量保證書,保證玻璃幕墻的施工符合設(shè)計及計算。
第七條:設(shè)計變更
7.1甲方變更設(shè)計,應(yīng)在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經(jīng)加工或施工的,乙方接通知后應(yīng)立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負(fù)責(zé)。
第八條:竣工、結(jié)算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后,甲方在接到乙方竣工報告后十天內(nèi),向所屬建設(shè)主管部門提交驗收申請,并組織有關(guān)部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內(nèi)無正當(dāng)理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批準(zhǔn),工程即告竣工即可辦理結(jié)算手續(xù);如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后,乙方向甲方提交結(jié)算書,甲方收到結(jié)算書后十天內(nèi)審核完畢或提出審核意見。如收到結(jié)算書后十天內(nèi)無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算,則認(rèn)為已接受乙方結(jié)算報告,從
第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏9ぁ⒕徑?,使合同不能繼續(xù)履行,雙方應(yīng)簽訂工程停、緩建協(xié)議。
9.2工程停緩建后,乙方應(yīng)妥善做好己完工程和己購材料、設(shè)備、器具的保護及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設(shè)備、人員撤出現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件,支付相應(yīng)的經(jīng)濟支出,并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關(guān)損失。
第十條:其它
10.1所有甲乙雙方簽認(rèn)的函電和有關(guān)的技術(shù)資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發(fā)生爭議,雙方本著友好態(tài)度協(xié)商解決;協(xié)商不成,經(jīng)雙方同意可申請有關(guān)主管部門調(diào)解;如調(diào)解不成,可向法院起訴。
10.3本合同經(jīng)雙方法人代表或法人授權(quán)代表簽字并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當(dāng)理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經(jīng)濟損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結(jié)算完成,甲方支付完工程款,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后有關(guān)保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,副本陸份,雙方各執(zhí)叁份。均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
銀行賬號: 銀行賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址
建筑工程施工合同范本8發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、合同價款:合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工后以實際丈量面積為準(zhǔn)進行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,寬米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:職務(wù);
職權(quán):對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作:
負(fù)責(zé)場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項目負(fù)責(zé)人姓名:
項目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負(fù)責(zé)。
4、承包人主要工作:
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護措施,承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下??铐棥9こ藤|(zhì)量保證金為總造價的%,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進行驗收,并在驗收后2天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔(dān)自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人:(簽章)
承包人:(簽章)
年月日
建筑工程施工合同范本9(GF——1999——0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準(zhǔn)文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
¥: 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
建筑工程施工合同范本10發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條、工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價款(人民幣大寫):
第2條、甲方工作
2.1開工前天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負(fù)責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條、乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意折改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條、關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第5條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
-
|撥款分次進行|撥款%|金額|
|----------|-------|------|
||||
|----------|-------|------|
||||
|----------|-------|------|
||||
-
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內(nèi),結(jié)清尾款。
第7條、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條、獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條、爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第11條、其它約定
第12條、附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或作法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀(jì)要
(6)設(shè)計變更
(7)其他
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
年月日年月日
附表一:XXX工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表
---
|序|材料或設(shè)備|規(guī)格|單|數(shù)||供應(yīng)|送達||
||||||單價|||備注|
|號|名稱|型號|位|量||時間|地點||
|---|-----|----|---|---|----|----|----|--|
||||||||||
|---|-----|----|---|---|----|----|----|--|
||||||||||
|---|-----|----|---|---|----|----|----|--|
||||||||||
---
建筑工程施工合同范本11發(fā)包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點:*****
1.3承包范圍:經(jīng)雙方確認(rèn)預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負(fù)責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),則工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括 內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內(nèi)付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質(zhì)保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表二),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕上措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁,當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條 不可抗力
11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同義務(wù)的,不視為違約,但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟措施,以減少因不可抗力造成的損失。遭受不可抗力的一方,應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知另一方,并需在不可抗力事件發(fā)生之日起10日內(nèi)向?qū)Ψ教峤皇录l(fā)生地有關(guān)政府機關(guān)或公證部門出具的書面證明。雙方可視不可抗力原因?qū)Ρ竞贤男械挠绊懗潭龋瑓f(xié)商決定本合同的變更或解除。
11.2、“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預(yù)見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化,或者其他任何無法預(yù)見、避免或者控制的事件,也包括在商務(wù)實踐中通常被認(rèn)定為不可抗力的事件。
11.3、不可抗力發(fā)生后因乙方怠于采取搶救措施,致使工程損失擴大的,擴大部份的工程損失由乙方承擔(dān)。
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本貳份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)貳份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或做法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)甲方提供的貨物清單
(5)會議紀(jì)要
(6)設(shè)計變更
(7)其他
甲方名稱: 乙方名稱:
代表: 代表:
住所: 住所:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
銀行賬號: 銀行賬號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同范本12甲方(發(fā)包方):(以下簡稱甲方)
乙方(承包方):(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,本著相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:王XX天佳XX
2、工程地點:清浦區(qū)XX
3、施工范圍:
4、合同價款:安裝,稅金由乙方承擔(dān),材料檢測費用由甲方承擔(dān),若要變更施工內(nèi)容、變更材料,工程造價按實計算。
第二條、關(guān)于材料供給的約定
乙方供應(yīng)的材料如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。要求電線為大廠生產(chǎn)的無錫品牌,另所購的開關(guān)插座盒配件必須先提供樣品經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后再購買,其他材料檢測必須合格。
第三條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑水電工程質(zhì)量驗收規(guī)范》G并參照其他地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所以整改意見,并在甲方限定的時間內(nèi)整改至符合要求,乙方拒絕或拖延整改,甲方視情節(jié)輕重有權(quán)對乙方作出處罰。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完成施工成品負(fù)有保護義務(wù),凡因乙方施工安排不善,在結(jié)構(gòu)已完成施工部位進行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設(shè)的磚墻面包刨槽及設(shè)計變更除外),均乙方自費修補恢復(fù)原狀,造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由于乙方技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān)。
5、工程竣工:乙方應(yīng)提前通知建設(shè)單位、監(jiān)理驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條、關(guān)于安全生產(chǎn)文明施工現(xiàn)場治理的約定
1、乙方嚴(yán)格遵守工地上的一切規(guī)章制度。
2、乙方應(yīng)協(xié)同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進入現(xiàn)場。
3、乙方必須服從管理,保持現(xiàn)場清潔。及時整理、回收、整齊堆放各項材料,做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結(jié)算的預(yù)定
付款進度:一層屋面板澆好后付總價的10%,主體成功付總價的20%,竣工驗收后付至總價的95%.保留總工程款的5%作為保修金,保修金返工還按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六條、糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決,當(dāng)事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可按本合同約定向人民提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見的因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2、執(zhí)行項目部安排的工期時間,每延遲一天執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負(fù)責(zé)施工期間施工范圍內(nèi)的人身設(shè)備安全事項,乙方對各種安全措施事故承擔(dān)完全責(zé)任,甲方有權(quán)監(jiān)督和指導(dǎo)乙方及時排除安全隱患,杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同范本13工程名稱:_______________________
發(fā)包人名稱:_____________________
承包人名稱:_____________________
合同編號:__________
粘貼印花稅票處
根據(jù)京國土房管房字[20xx]767號文規(guī)定,本合同文本(甲種本)適用于在本市行政區(qū)域內(nèi)工程造價在150萬元以上的,已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)備的修繕、養(yǎng)護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統(tǒng)作法的文物古建筑的修繕、復(fù)建、遷建等,以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程,但屬原工程保修范圍的內(nèi)容及家庭居室裝修工程除外。
第一部分
協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):____________________________________
承包人(全稱):____________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:____________________________________________
工程地點:____________________________________________
資金來源:____________________________________________
工程內(nèi)容及性質(zhì):______________________________________
工程立項批準(zhǔn)文號:____________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)
二、工程承包范圍及方式
承包范圍:____________________________________
承包方式:____________________________________
三、合同工期
開工日期:_____________
竣工日期:_____________
合同工期總?cè)諝v天數(shù):________________天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):__________________________
五、合同價款
¥_____________元
金額大寫:__________________________元(人民幣)
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括:
( )本合同協(xié)議書
( )中標(biāo)通知書
( )投標(biāo)書及其附件
( )本合同合同條款
( )標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
( )圖紙及作法說明
( )工程量清單
( )工程報價單或預(yù)算書
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:_____年_____月_____日
合同訂立地點:________________________
雙方約定本合同自________________________生效。
發(fā)包人:(公章)_______
承包人:(公章)_______
住所:_________________
住所:_________________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
委托代理人:___________
委托代理人:___________
電話:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
傳真:_________________
開戶行:_______________
開戶行:_______________
賬號:_________________
賬號:_________________
郵政編碼:_____________
郵政編碼:_____________
第二部分
合同條款
一、詞語定義及合同文件
第1條 詞語定義
下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外,應(yīng)具有本條所賦予的定義:
1.1 合同條款:指發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合具體工程實際,經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款。
1.2 發(fā)包人:指在協(xié)議書中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.3 承包人:指在協(xié)議書中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4 項目經(jīng)理:指承包人在合同條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
1.5 設(shè)計單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.6 監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.7 工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在合同條款中約定。
1.8 工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.9 合同價款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。
1.10 追加合同價款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.11 費用:指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟支出。
1.12 工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。
1.13 開工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.14 竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.15 圖紙及作法說明:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn),用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明(包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應(yīng)文字說明)。
1.16 施工場地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
建筑工程施工合同范本14甲裝修合同書方:_________聯(lián)系方式:___________裝修合同簡單版_______乙方:_________聯(lián)系方式:__________________
茲甲方委托乙方設(shè)計位于______實用面積_____平裝修合同范本簡單方米的私宅,雙方應(yīng)設(shè)計事宜達成以下協(xié)議:裝修合同怎么寫
一、甲方將房屋委托乙方設(shè)計,乙方將根據(jù)甲方的要求,結(jié)合設(shè)計原理在甲方提供所有資料_裝修合同模板____日內(nèi)裝修合同電子版繪出平面布置圖。
二、甲方確裝修合同怎么寫認(rèn)平面方案,確認(rèn)后,裝修合同怎么寫甲、乙雙方簽訂本設(shè)計委托書,同時,甲方交付首期設(shè)計定金,金額為總設(shè)計費的_____%。(設(shè)計費收取標(biāo)裝修合同準(zhǔn)詳見第六條),乙方下現(xiàn)場實地盡寸復(fù)合。
三、簽約后,乙方進入立面設(shè)計_____日內(nèi)繪出詳細(xì)立面方案。
四、設(shè)計內(nèi)容:設(shè)計平裝修合同注意事項別忽視面方案圖,全部施工圖。含配套專業(yè):體裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)定位圖、吊頂圖、開關(guān)插座圖、電裝修合同書路布置圖、各房間立面圖,與業(yè)主溝通,審核后,雙方簽字定裝修合同電子版稿。
五、乙方根據(jù)立面方案制作效果圖,(效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn)裝修合同報價清單詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求:裝修合同模板電子版乙方交付壹套A3設(shè)計圖紙,超出部分費用甲方自理,甲方結(jié)清設(shè)計尾款。
七、設(shè)計費收取標(biāo)準(zhǔn):平面___裝修合同模板__元/平方米,復(fù)式_____元/平方米,別墅_____元/平方米裝修合同模板電子版,本套私宅總設(shè)計費大寫:_____(小寫____元),簽定本協(xié)議時,甲方需交付裝修合同怎么寫設(shè)計定金大寫:_____(小寫____元),余款于乙方交付整套A3設(shè)計圖裝修合同電子版紙時結(jié)清。
八、效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)客廳_____元/張,復(fù)式_____元/張,臥室____元/張,本套私宅效果圖制作費大寫:_____(小寫____元)。
九、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方
(1)按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交基礎(chǔ)資料及文件,并對其完整性,正確性及時限負(fù)責(zé)。甲方不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限,____天以內(nèi)的,乙方按本合同第三條規(guī)定的交付設(shè)計文件時間順延;_裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)___天以上的,設(shè)計人有權(quán)重新裝修合同怎么寫確定提交設(shè)計文件的時間。
(3)甲裝修合同書方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交裝修合同簡單版資料作較大修改,以致造成乙方設(shè)計返工時,雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合裝修合同模板同,乙方未開始設(shè)計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設(shè)計工作的,甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為乙方設(shè)計開工的標(biāo)志。未收到定金,乙方有權(quán)推遲設(shè)計工作的開工時問,且裝修合同模板交付文件裝修合同注意事項別忽視的時間順延。
(6)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額____%的逾期違約金,且乙方提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過___裝修合同簡單版_天以上時,乙方有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通裝修合同模板知發(fā)包人。裝修合同怎么寫
(7)甲方要求裝修合同注意事項別忽視乙方比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計文件時,須征得乙方同意,不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計周期,且甲方應(yīng)支付趕工費。
2、乙方
(1)乙方應(yīng)按裝修合同注意事項別忽視國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計,按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容,時間及份裝修合同模板數(shù)向甲方交付設(shè)計文件(出現(xiàn)2、3、5、6、7規(guī)定有關(guān)交付設(shè)計文件順延的情況除外)。并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
(2)設(shè)計合理使用年限為_______年。裝修合同簡單版
(3)乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏裝修合同模板或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成工裝修合同注意事項別忽視程質(zhì)量事故裝修合同模板損失,設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)雙方商定為買際損失的_____%,總額不得超過總設(shè)計費。
(4)由于乙方原因,延誤了設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收裝修合同注意事項別忽視該項目應(yīng)收設(shè)計費的____%。
(5)合同生效后,乙方要求終止或解裝修合同簡單版除合同,乙方應(yīng)雙倍裝修合同怎么寫返還發(fā)包人已支付的定金。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):____________
日期:裝修合同注意事項別忽視______年___月___日______年_裝修合同電子版___月____日
建筑工程施工合同范本15發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼: (以下簡稱乙方)
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項工程人工勞務(wù)承包給乙方,根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商,在平等一致的基礎(chǔ)上,本著雙方互惠互利的原則,達成本合同條款,供雙方遵照執(zhí)行。
第一條:工程概況:
1 工程名稱:武勝香江豪庭
2 工程地點:武勝縣城祥升大道。
第二條:承包范圍:
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎(chǔ)土石方分項工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作內(nèi)容。
第三條:工期:
(一)開工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條:工程價款:
1分部分項工程單價如下:
(1)獨立基礎(chǔ):基礎(chǔ)土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。
(2)人工挖孔樁:土方90.00元/m3,頁巖140.00元/m3,板石(需要水鉆施工)280.00元/m3,土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運費及清除垃圾轉(zhuǎn)運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容:
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉(zhuǎn)運到甲方指定地點。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應(yīng)做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條:施工技術(shù)要求:
(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術(shù)交底,并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行,上一道工序完成驗收合格后,方可進行下一道工序施工。
第六條:雙方責(zé)任及工作:
(二)、甲方工作:
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進度,施工步驟進行安排,指導(dǎo)乙方施工,并對質(zhì)量安全工作進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求,服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排,嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理,教育工人遵紀(jì)守法,加強安全、防火、防盜意識。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進行施工作業(yè),做好自檢工作。
3、組織工人文明施工,加強施工現(xiàn)場管理,不允許工人打架罵人,做到工完場清。
第七條:工程質(zhì)量驗收
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工,由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費,并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進度,甲方有權(quán)單方面終止本合同,所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方,并清退出場。
第八條:人工費支付
本分項工程無進度款,待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條:安全責(zé)任:
在分項工程單價中10%作為安全設(shè)施費和管理費。另簽定安全責(zé)任書,具有同等法律效力。
第十條:其他約定:
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場,甲方有權(quán)拒付人工費,乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時承擔(dān)給甲方該分項工程總造價15%的違約金,由此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決,在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對設(shè)備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項工程分包給他人,否則甲方有權(quán)單方終止合同,所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方,并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求,以及有違法亂紀(jì)行為等,造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件,如乙方人員損失甲方公物,應(yīng)照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工,每次處罰款20xx元以上。
第十一條 其它:
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件,具有同等法律效力,應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜,由雙方協(xié)商,形成新的合同條款,雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份,甲方執(zhí)倆份,乙方執(zhí)壹份,具同等法律效力,雙方簽字后生效,工程竣工驗收合格,結(jié)清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建筑工程施工合同】
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)