精選廣告合同8篇

隨著法律觀念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編精心整理的廣告合同8篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

廣告合同 篇1

甲方：（以下簡稱“甲方”）

乙方：（以下簡稱“乙方”）

鑒于甲方產(chǎn)品銷售的需要，乙方擁有制作本合同項下廣告物（以下簡稱“廣告物”）的能力和合法資質(zhì)，甲方委托乙方制作本合同項下的廣告物。

一、廣告物制作項目、內(nèi)容（展板，展架，連體式展架，箱貼，彩頁 ）：

二、制作要求及廣告物交付：

1、甲方負責向乙方提供設(shè)計稿（見附件一），乙方應嚴格按照此設(shè)計稿進行制作，并于

[ ]年[ ]月[]日前將樣品交予甲方，通過甲方書面認可后，乙方方可進行批量制作。否則，甲方有權(quán)要求其返工，產(chǎn)生費用由乙方自行承擔。

2、乙方應當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成本合同廣告物的制作工作，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同廣告物的制作工作交由第三方。否則，甲方有權(quán)隨時解除合同，并無需承擔任何責任。

3、乙方應于[]年[]月[]日完成全部廣告物的制作并送至甲方指定交付地點：（使用說明①）。運輸費用及風險由乙方承擔。乙方應根據(jù)廣告物的性質(zhì)對其進行適當?shù)陌b，使之適于長途運輸。

4、甲方按照本合同約定、設(shè)計稿和事前確認的樣品對廣告物進行驗收，驗收合格，甲方簽發(fā)書面驗收單，視為乙方交付完成；驗收不合格的產(chǎn)品，乙方應在5日內(nèi)給予更換，所發(fā)生的費用由乙方承擔。

5、廣告物的所有權(quán)，在交付地點自甲方驗收合格時起從乙方轉(zhuǎn)移至甲方。

廣告物在驗收合格前發(fā)生的全部或部分滅失、毀損及其他一切損失由乙方承擔；驗收合格后發(fā)生的上述損失由甲方承擔。

三、甲方權(quán)利義務：

1、甲方負責設(shè)計稿的提供。

2、甲方有權(quán)對制作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，并提出改進意見。

3、甲方須嚴格按照合同付款期限，按時支付乙方所需款項。

四、乙方權(quán)利義務：

1、乙方須向甲方提交營業(yè)證明及相應資質(zhì)證明文件，以備甲方查驗及存檔；

2、乙方須提供報價明細表，向甲方提供合理的報價，并提出對甲方的優(yōu)惠方案；

3、乙方須嚴格按照甲方提供的設(shè)計稿加工制作廣告物；如乙方未能按照確認后的設(shè)計稿制作給甲方造成損失或未能按時完工導致甲方使用延誤的，甲方可視情節(jié)輕重予以扣款或延期付款，具體方式以甲方書面通知為準；

4、乙方負責整個設(shè)計制作項目的調(diào)控；

5、乙方有權(quán)獲得每個具體項目的相關(guān)資料。對于從甲方處獲得的各種資料，包括但不限于設(shè)計樣稿、相關(guān)標識文字，乙方負有嚴格的保密義務。乙方擅自泄露的，甲方因此遭受損失的，乙方應予以賠償。

五、價款及支付方式：

1、合同總造價：人民幣.元（含稅）

（大寫： 人民幣 元整）除此之外，甲方無進一步付款義務。

2、付款方式及時間：廣告物經(jīng)甲方全部驗收合格后[ ]個月內(nèi)付款。乙方應在驗收合格后1日內(nèi)向甲方提供合同總金額的[使用說明①]合法有效發(fā)票以及第九條規(guī)定的帳務確認函（附件2）②，否則甲方有權(quán)拒絕付款。

六、知識產(chǎn)權(quán)

1、 對于使用完畢的甲方提供的任何文件或其他資料，乙方必須在合同執(zhí)行完畢后甲方付款前歸還甲方，不得存留副本。并刪除存留在乙方電腦中的相關(guān)信息。否則甲方有權(quán)絕對付款。

2、甲方對甲方的商標及甲方提供的設(shè)計稿擁有完整知識產(chǎn)權(quán)，乙方僅能將甲方商標及廣告設(shè)計稿用于甲方廣告物上。乙方不能將甲方商標及設(shè)計稿用于本合同以外的目的或提供（有意或無意）給第三方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)追究乙方責任，并要求乙方賠償甲方因此所受全部（直接和間接）損失。

3、對于本合同項下的方案稿，甲方自始擁有包括著作權(quán)在內(nèi)的全部知識產(chǎn)權(quán)。乙方不得將這些設(shè)計稿用于其它目的或提供（有意或無意）給第三方，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)追究乙方侵權(quán)責任。

七、違約責任和賠償

1、任何一方違反本合同的`規(guī)定，另外一方有權(quán)要求糾正或解除本合同，并要求其賠償全部經(jīng)濟損失。

2、除不可抗力外，乙方應按甲方要求時間交付樣品、最終廣告物，如乙方未按時交付（包括限期更換），每延遲一天乙方向甲方支付相當于合同總額1%的違約金。該違約金自本協(xié)議規(guī)定的交付日期第二天起計算至乙方實際交付完成之日。如乙方遲延交付（包括限期更換）超過10天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應向甲方支付相當于合同總額20%的違約金。如因乙方的延遲交付使甲方遭受實際損失，乙方同時應承擔相應的賠償責任。

3、甲方應按時向乙方付款，甲方延期付款應按日向乙方支付延期付款金額的萬分之二作為違約金。該違約金自本協(xié)議規(guī)定的付款截止日期第二天起計算至甲方實際付款之日。但若由于乙方未提供本合同約定請款材料導致甲方遲延付款的，不承擔此違約責任。

4、若乙方制作工作涉嫌違法或侵犯了第三方的合法權(quán)益的，乙方應承擔因此而生的全部責

任，包括但不限于賠償給甲方造成的損失。

5、已經(jīng)確定的違約金，不因合同解除、損失賠償責任的承擔而受影響。

八、不可抗力

如因不可抗力導致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方須在不可抗力發(fā)生后盡快通知對方并采取合理措施以防止損失擴大。對于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承擔責任。合同應如何繼續(xù)履行，雙方協(xié)商解決。

由于不可抗力造成不能履行合同義務的一方應盡快將妨礙履行義務的不樂抗力的出現(xiàn)和終止情況通知另一方，并提供必要的證明文件，而且在通知中應提出處理意見。如果因未及時通知而使另一方受到損害，則應付賠償責任。

九、前期帳務核對

1、 在簽訂本合同后1周內(nèi)，乙方應對在簽訂本合同之前與甲方或甲方各個分公司已存在的帳務進行核對。如乙方與甲方或甲方各個分公司在簽訂本合同之前存在尚未結(jié)清的帳務，乙方應在簽訂本合同后1周之內(nèi)向甲方出具帳務確認函（一式兩份），并附費用明細，甲方審核之后簽字蓋章，以確認之前存在的帳務。帳務確認函甲乙雙方各執(zhí)一份。帳務確認函確認的未結(jié)清帳務，應按照發(fā)生此帳務時乙方與甲方或甲方分公司簽訂的合同中規(guī)定的方式或帳務確認函中另行確定的方式進行支付。

2、該帳務確認函為本合同有效附件（附件2）。

十、法律適用及爭議解決

1、本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。

2、甲乙兩方因履行本合同而產(chǎn)生的任何糾紛和爭議，應盡量協(xié)商解決；協(xié)商無法解決的，任何一方有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴

訟，判決結(jié)果對雙方均有法律約束力。 十一、其他

1、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

2、未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。

3、雙方授權(quán)代表均已獲得簽訂本合同之合法有效權(quán)限，本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。有效期至本協(xié)議項下雙方權(quán)利義務履行完畢之日止。合同解除后或者履行完畢，有關(guān)保密及知識產(chǎn)權(quán)條款繼續(xù)有效。

4、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

5、本合同的附件、補充協(xié)議為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。附件與本合同不一致之處，以本合同為準。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

廣告合同 篇2

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，乙方接受甲方的委托，就委托設(shè)計事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行：

一、合同內(nèi)容及要求：

二、設(shè)計與制作費用：

設(shè)計與制作費用總計為：人民幣￥ 元，(大寫： 元整)。

三、付款方式：

1、甲方需在合同簽訂時付委托設(shè)計與制作總費用的 %即人民幣 ￥ _________ 元，

(大寫：)。

3、乙方將設(shè)計制作印刷品交付甲方時，甲方需向乙方支付合同余款，即人民幣￥

元整(大寫：)。

四、設(shè)計與制作作品的時間及交付方式：

1、乙方需在雙方約定的時間內(nèi)完成設(shè)計方案。因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可延期執(zhí)行，延期時間由雙方協(xié)商確定。

五、知識產(chǎn)權(quán)約定：

1、甲方在未付清所有委托設(shè)計制作費用之前，乙方設(shè)計的作品著作權(quán)歸乙方，甲方對該作品不享有任何權(quán)利。

2、甲方將委托設(shè)計制作的所有費用結(jié)算完畢后，甲方擁有作品的所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán)。

六、雙方的權(quán)利義務：

甲方權(quán)利：

1、甲方有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和思路，以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。

2、甲方有權(quán)對乙方所設(shè)計的作品提出修改意見;

3、甲方在付清所有設(shè)計費用后享有設(shè)計作品的所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán);

甲方義務：

1、甲方有義務按照合同約定支付相關(guān)費用;

2、甲方有義務提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方;

乙方權(quán)利：

1、乙方有權(quán)要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設(shè)計參考;

2、乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應款項;

3、乙方對設(shè)計的作品享有著作權(quán)，有權(quán)要求甲方在未付清款項之前不得使用該設(shè)計作品：

乙方義務：

1、乙方需按照甲方的要求進行作品設(shè)計與制作。

2、乙方需按照合同約定按時交付設(shè)計制作作品。

七、違約責任：

1、甲方在設(shè)計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權(quán)要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設(shè)計費用。

2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

八、合同生效：

本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

甲方代表簽名：乙方代表簽名：

地址：地址：

年月日：

廣告合同 篇3

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，甲、乙雙方本著相互合作、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方項目委托乙方提供廣告創(chuàng)意服務，雙方達成如下一致協(xié)議：

一、【服務期限】

1．自年 月 日簽署合同起，根據(jù)工作計劃季度表時間進行廣告物料的交付定稿，如因其他原因?qū)е峦瓿蓵r間拖延，甲乙雙方根據(jù)實際情況另行商定。

2．合同期滿后，如雙方同意續(xù)簽合同，按此合約內(nèi)容，增加工作量可根據(jù)雙方實際需要協(xié)商確定。

二、【服務內(nèi)容】

1.應甲方的要求，乙方提供本案的推廣平面創(chuàng)意執(zhí)行。

2.項目廣告各項工作內(nèi)容，可參照附件所列。

3.乙方需根據(jù)工作計劃季度表時間向甲方提供廣告物料工作明細單所列各項工作內(nèi)容。

4.甲方必須保證對其提供給乙方進行廣告創(chuàng)作所需的所有文件數(shù)據(jù)的真實合法性，以利乙方工作的設(shè)計創(chuàng)作。

5.乙方向甲方提供服務內(nèi)容的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

三、【服務模式及服務費用】

甲、乙雙方約定項目服務模式為承包制。服務費用總額為￥萬元（人民幣整）。

四、【付款方式】

本合同自月 日簽定之日起開始生效，付款方式為預付制。首筆款項自簽定之日后3日內(nèi)預付40%，計元（大寫：整）。后續(xù)60%于３日內(nèi)付清，計元（大寫：整）。

乙方賬戶：

開戶銀行：

賬 號：

公司名稱：

五、【服務形式】

1.乙方為甲方提供所列服務內(nèi)容均須體現(xiàn)于文字、圖紙、圖片或其它形式的載體；但以上文字、圖紙、圖片、載體均屬設(shè)計、創(chuàng)意范疇，并僅向甲方提交電子文件，不包括作為使用實體的制作、印刷、以及廣告的發(fā)布代理、具體活動的承辦和拍攝、租片諸事宜；如甲方委托乙方辦理實體的制作、印刷及廣告的發(fā)布代理、具體活動的承辦和拍攝、租片以及其他事宜時，得由雙方另行簽定合同或協(xié)議。這些合同或協(xié)議是獨立于本協(xié)議的法律關(guān)系。

2.印刷品的出菲林片、打樣費不包括在工作費用內(nèi)，具體事宜雙方另行協(xié)商確定。

3.乙方以服務小組的形式為甲方提供全案廣告服務，以保證廣告任務的準確完成。

六、【甲方的權(quán)利和義務】

1.甲方根據(jù)乙方需要將本項目合法文件提供給乙方。

2.甲方對于認可的乙方設(shè)計之樣稿應及時簽字以示確認同意，以便乙方制作完稿。

3.甲方需向乙方提供合同中規(guī)定的應由甲方提供的相關(guān)文字及圖片等數(shù)據(jù)，并保證所提供的數(shù)據(jù)準確完整，甲方還需對其所提供的真實性與有效性承擔責任。

4.對于宣傳所用圖片，甲方要求乙方盡量以現(xiàn)實拍照、找尋自存圖庫為主要途徑解決，乙方應保證圖片的準確性、合法性。在特殊情況下，如需購買圖片，則需要甲方認可后，乙方才有權(quán)購買，費用由甲方支付。

5.出于廣告宣傳需要，而與第三方發(fā)生的費用（包括拍攝、翻譯等），由甲方支付。

6.甲方有權(quán)對乙方進行督導、了解所委托之事宜。

7.根據(jù)本合同中之規(guī)定甲方應及時向乙方支付相關(guān)服務費用。

七、【乙方的權(quán)利與義務】

1.創(chuàng)意、設(shè)計和制作的廣告作品須經(jīng)甲方人員簽字同意后方可實施發(fā)布。

2.乙方應在平面設(shè)計稿完成并經(jīng)甲方認可后，作成正式的電子文件或拷貝片交由甲方保存。

3.乙方需對其所提供的圖片文字的真實性、合法性承擔責任。

4.乙方須按附件約定期限完成工作成果。

八、【甲乙雙方聲明及保證】

1.乙方保證其所提供廣告作品的內(nèi)容及形式不違反現(xiàn)行的法律和法規(guī)，不侵犯第三方的合法權(quán)益。因甲方原因違反上述保證，乙方有權(quán)說明并要求其改正。如甲方堅持，由甲方出具書面證明說明一切責任由甲方承擔；因乙方原因違反上述保證，一切責任由乙方承擔。

2.甲方專門指定一名專職人員及甲方委托的第三方代理公司有關(guān)人員協(xié)助甲方負責乙方廣告工作的安排與驗收。

3.因甲方延遲付款給乙方造成損失或他方采取法律方式追索，乙方有權(quán)向甲方追索。

4.甲乙雙方保證在遵守合同條約下，任何一方不得提出解除合同。

九、【保密責任】

為履行本合同，甲方向乙方提供經(jīng)營、業(yè)務、產(chǎn)品技術(shù)等有關(guān)的文件、信息、圖紙及軟件等，乙方對甲方所提供的上述數(shù)據(jù)負有保密義務，并應采取一切合理的措施，以使用其所接受的數(shù)據(jù)免于濫用，惟甲方應事先以書面告之保密訊息為限。

十、【合同的修改及補充】

本合同條款系由雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)過協(xié)商并達成一致意見后形成，未經(jīng)雙方認可，任何一方不得對本合同條約作出修改或補充，一方提出變更并向?qū)Ψ桨l(fā)出書面文字，在另一方?jīng)]有簽字承諾之前，雙方仍應履行本合同。

十一、本合同中有一條款如被議定為無效，則與其無關(guān)的條款仍然有效，雙方應繼續(xù)遵照執(zhí)行。

十二、有其它未盡事宜，雙方應協(xié)商決定。雙方如發(fā)生爭議，協(xié)商解決不成，可向甲方當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

十三、本合同連同附件一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

十四、本合同自雙方法人代表或代表人簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

簽約代表： 簽約代表：

簽約日期： 簽約日期：

廣告合同 篇4

合同編號：_____________

委 托 方：_____________ （以下簡稱“甲方”）

承 托 方：XX廣告有限公司（以下簡稱“乙方”）

第一條 根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)以及行政規(guī)章的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，本著友好合作、互惠互利的原則，就甲方委托乙方在______________的廣告制作，達成如下制作協(xié)議：

制作項目

第二條 廣告內(nèi)容：____________________________________。

第三條 規(guī)格：____________________________________。

第四條 材質(zhì)：____________________________________。

制作要求

第五條 甲方要求乙方采用____________________________________。

第六條 甲方要求乙方負責制作、安裝及審批等相應手續(xù)。

制作周期

第七條 自乙方收到甲方預付款之日起__________天，驗收日期：______年______月______日。

第八條 該廣告工程總費用為：__________。

驗收

第九條 制作完畢，甲方應在三日內(nèi)完成驗收，超過三日，視為驗收完畢。

付款方式

第十條 甲方應在合同簽約之日起，向乙方支付合同總金額的50%，即RMB￥__________；人民幣大寫__________萬__________仟__________佰__________拾元整。

第十一條 驗收完畢，甲方應在三日內(nèi)向乙方支付剩余的所有費用，即RMB￥__________；人民幣大寫__________萬__________仟__________佰__________拾元整。

違約

第十二條 甲方在不按合同規(guī)定付款時，每逾一日甲方向乙方支付總金額的0.5%的違約金,直至付清合同的應付款項.延期時間超過15日不付款,乙方有權(quán)停止廣告的廣告發(fā)布,保留起訴權(quán),直至甲方承擔由此造成的一切損失。

第十三條 因乙方自身原因不能按合同的各項要求按期制作，時間超過本合同約定制作時間一個月以上，甲方有權(quán)終止合同。

第十四條 甲方有責任確保自行制作或所提供的委托乙方制作的文字、圖片等廣告內(nèi)容負責、內(nèi)容必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)（詳細條款見本合同附件：乙方廣告內(nèi)容審查說明），否則，造成的后果由甲方負責。凡涉及如下產(chǎn)品類別：農(nóng)藥、圖書或期刊、化妝品、食品、保健補品、醫(yī)療器械、醫(yī)療、房地產(chǎn)、專利、獸藥的，甲方須提交營業(yè)執(zhí)照和審批證明。

第十五條 乙方按照甲方提供之字樣、圖案負責做好材料采購及設(shè)備進場，保質(zhì)保量，按合約期限按時完工交付使用。辦理工程結(jié)算，配合甲方接受工程驗收。

其他

第十六條 甲、乙雙方的合作均以書面形式予以確認，雙方應共同保存廣告合同、設(shè)計樣稿、宣傳方案等重要文件。

第十七條 經(jīng)過雙方協(xié)商，增加的其他未盡事宜，具有同等法律效力。

第十八條 本合同一式四份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：XX廣告有限公司

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

(簽 章) (簽章)

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

廣告合同 篇5

甲方：_________

乙方：_________

_________雜志是我國唯一的綜合性檢驗用品雜志，是全面反映醫(yī)學檢驗產(chǎn)業(yè)研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的大型專業(yè)媒體。圖文并茂，大度16開，銅版紙彩色印刷。主要發(fā)行至全國各地大中型醫(yī)院及醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（血站、疾病控制中心）檢驗科以及相關(guān)生產(chǎn)和經(jīng)營單位。

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方在_________雜志上刊登公司廣告的事宜達成以下協(xié)議：

一、刊登的廣告由乙方自行設(shè)計，如需本部完成，請?zhí)峁┩暾膱D文素材，并提交營業(yè)執(zhí)照以及生產(chǎn)、經(jīng)營資格的證明文件；

二、乙方應在協(xié)議簽定的十日內(nèi)，將款項匯入甲方指定帳號；

三、乙方向甲方支付廣告刊登費用人民幣_________元，廣告一律先付款后刊登；

四、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，自簽定之日起生效。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

單位：_________ 單位：_________

授權(quán)簽字人（簽字）：_________ 授權(quán)簽字人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

廣告合同 篇6

原告：

地址： 負責人： 電話：

被告：

注冊地址：

營業(yè)執(zhí)照注冊號： 法人代表：辦公地址： 郵編：438300

聯(lián)系電話：

訴訟請求：

1、判令被告支付原告欠款人民幣117780.00元（其中廣告位租賃欠109638.00，廣告制作費欠：8142.00）；

2、判令被告支付原告合同違約金人民幣362796.00元；

3、判令被告抵合同款的商鋪A2126合同無效，退給原告款人民幣157162.00元；

4、判令被告承擔原告的訴訟費。

事情和理由：

被告為了宣傳公司摩爾城樓盤項目，租賃原告廣告位，合同期為20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金為人民幣246800.00元。原告廣告位經(jīng)營權(quán)是通過火車站公開招標合法所得，合同期內(nèi)，原告認真覆行了合同約定，而被告沒有按合同約定認真覆行，原告多次去被告公司找相關(guān)負責人員催討，公司辦事人及領(lǐng)導不見面不理睬，逃避支付

廣告費，被告不覆行合同約定，嚴重違約，并承擔合同違約一切責任后果。

最初的合同約定是以現(xiàn)金方式支付，根本就沒有約定以商鋪抵廣告費，但因為被告遲遲不支付原告廣告費，要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同，是為了達到將商鋪抵部分廣告費的目的，原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同，新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款，原告多次去被告公司討要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續(xù)（A2126）。剩下的廣告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告帶人來買房將余款抵扣，原告也想了辦法，但最終都無法答成。一年都過去了，被告經(jīng)辦人員及領(lǐng)導不理睬逃避支付，至今未果，故原告沒有辦法訴至貴法院，請求支持原告的訴訟請求，以維護原告的合法權(quán)益。

此致

申訴人：

20xx-6-6

附件：

1、廣告位租賃合同

2、原告廣告位經(jīng)營權(quán)合同

3、原告營業(yè)執(zhí)照

4、原告身份證

5、抵款購房收據(jù)

廣告合同 篇7

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲乙雙方本著真誠合作、平等自愿、互惠互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》

及國家及地方法律法規(guī)，經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方委托乙方執(zhí)行戶外推廣活動宣傳物料制作相關(guān)事宜，達成以下合作協(xié)議：

(一)、需求物料清單：

(二)、需求時間： (三)、物料總價：

人民幣：￥元 ，大寫： (四)、付款方式：

1、合同簽定之日起5天內(nèi)，甲方向乙方預付合同總額的作為定金（若無則填0）；計人民幣：￥元（大寫： 圓整）；

2、物料制作完畢并通過甲方檢驗合格后付清余款，計人民幣：￥ （大寫： 圓整） (五)、修訂規(guī)則：

1、合同簽訂后或在實施中，如果需增加物料數(shù)量或者其他物料，甲乙雙方須另行簽訂補充協(xié)議，價格按原簽訂合同項目價格表單價計算。

本合同任何條款的違反均構(gòu)成違約，違約方需承擔違約責任。

3.合同生效后非行使合同約定的解除權(quán)或經(jīng)雙方協(xié)商另行簽訂解除協(xié)議，任何一方不得擅自解除本合同。

(六)、雙方義務：

1、 甲方責任與權(quán)利：

A、 負責物料樣稿的落實及相關(guān)設(shè)計的確認；

B、 負責物料制作完畢的驗收，若不合格或未按期交貨，有權(quán)予以退貨或要求重做；

C、 按雙方金額與付款方式進行付款；

2、 乙方責任與權(quán)利：

A、 負責雙方確定的合同項目與執(zhí)行方案中規(guī)定的相關(guān)事宜；

B、 雙方確定的物料項目和相關(guān)事宜如有更改，需通知甲方，并經(jīng)甲方同意；

C、 保質(zhì)保量按時的完成各項物料制作工作；

D、制作完成后提交物料予甲方驗收，若經(jīng)甲方驗收不合格須予以重做或者退款處理。

E、乙方未能按時交付合格物料，則每逾期一天按合同總金額的千分之五支付違約金。造成甲方其他損失的，還應當賠償損失。

(七) 、遇人力不可抗拒的自然災害或政府行為而影響合同不能執(zhí)行由雙方協(xié)商解決。

(八)、爭議的解決方式：合同執(zhí)行過程中如發(fā)生異議，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，將在

甲方所在地法院提起訴訟。

本合同涂改無效，一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。按合同規(guī)定結(jié)清合同所有款項后自然失效。

甲方簽字： 乙方簽字： 蓋章： 蓋章： 日期： 日期：

廣告合同 篇8

甲方：

乙方：岳陽藝海深藍廣告有限公司

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等相關(guān)規(guī)定，甲方就

委托乙方投放LED廣告?zhèn)髅杰噺V告事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議共同遵守。

第一條 廣告發(fā)布約定

1、廣告發(fā)布媒體：LED廣告宣傳車

2、廣告發(fā)布內(nèi)容：

3、廣告發(fā)布期：自 年 月日起至 年月日止。

4、廣告發(fā)布每日時間6小時（上午 下午）。

5、廣告發(fā)布費用：總計人民幣 元，（大寫 元整）。

第二條 雙方權(quán)利義務

1、甲方權(quán)利與義務

（1）甲方應制作并提供合乎播出標準的廣告帶，提供廣告審查所需的相關(guān)文件。

（2）廣告畫（含中途更換的新畫）及相關(guān)文件應在廣告發(fā)布日前5個工作日提供給乙方。

（3）甲方應按照合同約定及時向乙方支付廣告發(fā)布款項。

（4）甲方有權(quán)監(jiān)督乙方廣告播出的準確性，如對廣告播出有疑議，并能提供相關(guān)證據(jù)，視為甲方疑議成立，乙方須承擔相應責任。

2、乙方權(quán)利與義務

（1）根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，對廣告內(nèi)容、表現(xiàn)形式、播出帶技術(shù)標準進行審核，對不符合播出要求的，乙方有權(quán)要求甲方做出修改，在甲方作出相應修改前，乙方有權(quán)拒絕播出。

（2）乙方應合法擁有本合同約定媒體的廣告發(fā)布資格，并按照雙方在本合同中的約定為甲方發(fā)布廣告。

（3）乙方對經(jīng)雙方核實過的錯、漏播須按照甲方要求進行補播。

（4）依據(jù)合同約定收取廣告費并向甲方提供正規(guī)的、可據(jù)以進行財務處理的廣告發(fā)票。

（5）工商、醫(yī)藥衛(wèi)生等行政主管部門限制和禁止甲方廣告播出，乙方不承擔賠償責任。

第三條 費用支付

1、合同簽訂后付50%，即￥ 元（人民幣 元整）給乙方。合同執(zhí)行后2日內(nèi)付50%，即￥ 元（人民幣元整）給乙方。

2、款項支付方式：電匯或轉(zhuǎn)帳。

第四條 違約責任

1、甲乙雙方嚴格履行本合同的各項條款，違約方應該賠償由此給守約方造成的經(jīng)濟損失，由于不可抗力，致使本合同未履行或未完全履行的除外。

2、由于乙方責任造成的錯，漏播，乙方有責任進行補播，補播原則為“錯一補一，漏一補二”。

3、若甲方未能按照合同約定時間支付款項，每逾期一天，甲方應向乙方支付合同總額的千分之一作為滯納金。

4、因天氣或機械故障，未能按時播出的，乙方應在后續(xù)播放時補齊前期延誤的次數(shù)。

第五條 爭議解決方式

1、本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司合同專用章（或公章）之日起生效，雙方簽章日期不一致的，以最后一方簽章日期為準，有效期至合同履行完畢。

2、對本合同條款的任何變更，修改或增減，須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件，該書面文件需加蓋公司印章方為有效，成為本合同的組成部分，并具有同等法律效力。

3、本合同壹式 份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí) 份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，傳真與原件具有同等法律效力。

4、以上內(nèi)容為本合同的清潔文本，任何修改均須雙方簽字蓋章確認，否則不產(chǎn)生法律效力。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

公司地址：

公司電話：

【廣告合同】